維修合同范本(合集15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的維修合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
維修合同范本1
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲方委托乙方對綜合辦公大樓地下室中央空調機房、泵房內的全部水泵設備進行維修保養服務，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同并遵照執行。
一、 服務項目
水泵設備維修保養。
二、水泵類型、數量
各種型號的水泵38臺。
其中，型號為：
200400C45循環泵 4臺
200250C30循環泵 2臺
1、1的積水循環泵 4臺
消防壓力45循環泵 4臺
污水處理泵 8臺
28型生活變頻泵 7臺
補水泵 2臺
深井水泵 7臺
三、維修、保養服務范圍及價格
1、需維修的水泵設備損壞部件更換配件數量價格：
200250上軸承1只，1120元；
200250下軸承1只，580元；
200400C上軸承2只，3200元；
200400C下軸承2只，1240元；
65GD24123下軸承1件，270元；
65GD24123機械零件1件，450元；
200250機械零件1件，840元。
2、38臺各種水泵設備需維護保養、消防水泵設備系統啟動統調，包括耐磨耐高溫潤滑油脂、螺絲墊子等維護必需品，包干價格5000元。
此次維修及維護保養服務為包工、包料、包價、保質的三包一保維保服務項目。合同費用總金額（大寫）：壹萬貳仟柒佰元整（12700元）。
四、付款方式
1、乙方在合同工期內保質保量完成合同工作內容，經甲乙雙方方共同確認無故障，水泵設備處于正常運行狀態的，甲方驗收簽字，并在驗收簽字后五個工作日內一次性支付合同費用總金額的94%，余6%為質保金。
2、合同款項匯入乙方指定賬戶。
五、服務技術要求
1、乙方保證派出的施工人員必須是水泵設備維保專業技工，有豐富的水泵設備維修保養實踐經驗，責任心強，對用戶負責，具備國家有關規定的水泵維護保養資質，能夠切實按國家相關水泵維修保養規范進行。
2、對上述設備提供一次全面的例行保養工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行，達到原制造廠家的產品企業標準或現行有效的相關XX標準。
3、所有檢修維護的.水泵設備各固定連接部位不應有松動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現象；附屬系統的運轉應正常；管道連接處應牢固無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表顯示均應靈敏、正確、可靠；機械密封（或填料密封）的泄漏量應符合原設備技術文件的規定，且溫升應正常。
六、雙方權利和義務
1、甲方應為乙方在不違反業主相關管理規定的情況下，提供進行維修保養的必要場所、工具和其它一些工作上的方便。
2、乙方施工期間，必須按照國家規定做好安全預防措施，如設置現場安全警示、用于確保安全的技術措施、維護作業人員的作業安全措施等。工作現場要有專職安全文明施工管理人員。由于乙方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。
3、乙方應掌握所有維修保養水泵設備的準確信息，如出現合同維修保養內容不能滿足水泵設備正常運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，并提出整改建議。
4、在維修過程中，如發現新的機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在征得甲方同意后實施更換，被更換零部件的材料費由甲方承擔。乙方提供的零部件應為設備原制造廠出品的原廠合格配件。乙方經努力仍無法采購到原廠配件的，經甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數等不低于原廠配件。
5、甲方負責合同維修保養水泵設備日常管理工作，并跟蹤維修記錄。乙方負責做好保養工作書面記錄，由維護保養工作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養工作記錄內容應當包括設備的名稱、維護保養單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數、維護保養項目、本次維護保養時間、配件更換記錄、使用建議等。記錄作為竣工驗收的憑證。
6、乙方對維護保養的設備的使用性能負責，在維護保養過程中嚴格執行技術規范要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，并進行恰當的預防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養范圍的，應及時書面通知甲方，并提出消除隱患建議。
7、由于乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。
七、合同的生效、變更與終止
1、本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
2、若雙方在本合同有效期內就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協議。
3、本合同履行完畢自行終止。
八、本合同如有未盡事項，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
九、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。
甲方： （蓋章） 乙方：（蓋章） 甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 委托代理人簽字： 委托代理人簽字： 開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
____日期：____日期
維修合同范本2
甲方：
乙方：
經甲乙雙方的一致協商，確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關服務單位。雙方依據行業管理相關規定，就其車輛的協議維修事宜達成如下協議：
第一條：乙方提供的服務內容
汽車的維修、保養、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。
第二條：乙方的權利與義務
1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的.監督檢查。
2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。
3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。
4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。
5、維修車輛達不到規定的技術要求的，返修的車輛不得再計價收費。
6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。
第三條：甲方的權利與義務
1、負責協調乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系，對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。
2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。
3、對于竣工車輛，如發現不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。
4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動中的各項優惠政策（如打折或贈送禮品等）。
5、雙方簽訂協議，甲方享受協議價在原消費金額基礎上打九折。
第四條：關于費用結算
1、甲方車輛送達乙方公司維修（或其它服務項目）發生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。
2、甲方于每月日與乙方核對發生的費用并進行結算，乙方為甲方開具正式發票。
3、結算方式：現金或公對公轉賬。
對公賬戶：
對公賬號：
開戶銀行：
第五條：本協議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
維修合同范本3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著誠實信用的原則，經友好協商后，決定簽訂本。 第一條 外包服務范圍
（一）服務地點：大樓及其附屬樓及甲方坤隆所有水電設備設施日常維護及相關工作，含安保、消防設備設施實施維護。
（二）服務內容：完成甲方所需要的水電工崗位職責內容的相關工作，如用水用電設備設施的安全檢查；各類電器設備（空調主機及電腦硬件除外）故障的修復。
（三）服務期限：
第二條 甲方的主要權利和義務
（一） 根據工作需要和企業的規章制度及本條款對乙方相關服務進行監督、檢查。
（二） 乙方施工期間，甲方予以配合。
（三） 按照本有關規定，支付承包費用。 第三條 乙方的主要權利和義務
在正式為甲方提供服務前，應熟悉甲方所有水電設備設施的基本情況，包括安裝地點、線路布局、工作原理及安全運行要求等，從生效起，提供的主要服務為：
（一）全天候為甲方提供水電響應服務。在接到甲方的日常安裝、或其他相關事宜需要乙方配合的通知后，乙方必須在1小時內或甲方指定的時間內到達現場。
（二）每周對甲方辦公樓、倉庫及其附屬區域消防、電氣線路等巡檢一次，并填寫相應的記錄，發現和排除故障隱患，在此基礎上每月對甲方的水、電使用情況進行評估，提出合理化整改或節能建議及可行性方案。
（三）每月現場安全檢查：協同甲方安全管理人員開展每月度一次和重大節日前的用電、消防安全等檢查，用專業的角度提出有安全隱患的地方，并協助甲方加以整改。在甲方需要時，配合、協助甲方聘請的專業機構對安保設備設施進行檢測、維護。
（四）認真、負責地答復甲方關于設備故障的有關問題。
（五）負責甲方出租房屋水電表度數核定及費用的收取，每月一次。
（六）其他與水電使用、安全相關的工作。
乙方必須提供水電資質證書，并給甲方復印、備案。在向甲方提供服務期間，須遵守國家法律法規、政策和甲方職業健康安全管理規定，并接受甲方的安全管理及監督檢查。
乙方自帶的必須工具，并要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具費和損耗費用。
第四條 乙方在施工過程中要注意安全，因乙方責任發生的安全事故，其費用和責任均由乙方負責。
第五條 在日常的維護管理中，維護、修理過程中出現的非因乙方故意、過失造成的設備設施及其零配件的損壞，需要更換零部件的，費用由甲方承擔；但因乙方的施工造成二次損壞的，由乙方免費更換。
乙方應協助甲方做好水電設備、設施及其零配件的采購、更換；必要時，甲方可以授權乙方實施采購，乙方應提供部件的.報價，供甲方參、確認采購，報價中的部件價格不得高于市場價。
在維護施工中，乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失，責任由甲方承擔。
第六條 未征得甲方同意，甲方不得隨意調整或拆卸硬件設備，不得隨便更改相關的設置。當甲方設備故障嚴重，而無法現場修復，必須由乙方拿回，乙方需經甲方同意。如果更換部件可能會影響辦公設備的功能、性能、乙方要在與甲方協商認同后進行。
第七條 費用結算：
甲方全年支付乙方承包費用＿＿＿＿＿＿元整，按月結算。
第八條 違約責任：
乙方不能及時排除故障或達不到甲方的工作要求，影響甲方工作的正常開展，甲方有權相應減少支付乙方承包費用；造成甲方損失的，乙方要承擔賠償責任。
生效后，任何一方不能正常履行時，須提前1個月書面通知對方，并按總價款 10 ％支付違約金。
第八條 在期內，如甲方的證書失效或其他原因導致乙方不具備水電維護作業資質或能力的，甲方有權解除，并不承擔任何責任；
第九條 糾紛處理方式：
雙方因履行發生爭議時，協商解決；協商不成時，可以向人民法院提起訴訟。
第十條 本一式兩份，甲乙雙方各執一份。未盡事宜，雙方本著互利、互諒原則協商解決，必要時可簽訂補充條款。
第十一條 附則
（一） 本經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本簽訂后工程不得轉包。
（三）本一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
維修合同范本4
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的.相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同范本5
甲方：內蒙古自治區人民醫院 乙方：呼和浩特市匯泰裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式：包工包料
二、工程裝修內容
1、****
2、*****
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價為：￥ 元。
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的`材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工結算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。）
3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
（蓋公章）
年 月 日
乙方單位名稱：
（蓋公章） 年 月 日
維修合同范本6
———————————————————————公司（以下簡稱“甲方”）與——————————————————————————（以下簡稱“乙方”）在平等自愿的基礎上，經過雙方友好協商，就———————年——————月至———月份甲方在開發區大坪山港區所轄區域所有設備的維修等事宜達成如下協議，要求雙方共同遵守：
一。合同工作內容及范圍：
1。協議范圍：
甲方所轄所有設備。
2。工作內容：
甲方所轄所有設備的日常點檢、維護保養、調試、操作、突發故障維修、儀表調校、設備改造等工作。
甲方所轄區域內建筑物、護油堤、管架、棧橋、通廊、護欄、工作場地、路面、草坪等附屬設施的維護工作。
3。補充說明：甲方若在合同期內增加設備，仍屬本合同范圍。
二。工作標準：
1。保證所轄設備完好率95℅。
2。保證所轄區域內附屬設施完好率100℅。
三。甲方的權利和義務：
1。甲方負責乙方工作安排和考勤，負責乙方人員的績效考核，并根據考核結果支付勞務費。
2。甲方有義務對乙方工作人員進行必要的入庫作業安全教育。
3。甲方承擔委托設備的備品備件、損壞件等物資采購的費用。
4。甲方承擔委托設備在維修協議期內的各種改造費用。
5。甲方負責所轄設備中的車輛、油罐、壓力容器、安全閥門、計量儀表等年檢費用。
6。甲方負責承建維修作業、備件存放的必備廠房。
7。甲方負責備品備件的采購及庫存管理，并保證購品的出庫及時性、可用性。
8。甲方有權審批乙方提出的檢修計劃、物資采購計劃及乙方提出的大、中維修和設備改造方案。
9。甲方有權根據設備使用情況隨時檢查乙方的設備點檢、維修、保養記錄；組織包括乙方在內的設備聯合檢查，并對乙方工作提出監督、忠告、表彰、處理。
10。甲方有權隨時檢查乙方工作人員的資質證件，制止任何違章作業行為及方案執行。
11。甲方有權責令乙方對所轄設備設施的突發故障進行即時檢修，并對乙方人員可能出現的違章或失職行為作出處罰。
12。甲方有權視情節輕重處罰或辭退乙方不稱職的員工，乙方不得無故拒絕。
13。甲方承擔由于必備物資采購不及時導致影響生產所帶來的相關責任。
14。甲方有義務及時支付本協議規定的費用。
四。乙方的權利和義務：
1。乙方有責任教育自己員工認真遵守國家法律法規和甲方的各項規章制度。如乙方員工在合同期內因違反國家法律法規和甲方的規章制度給甲方造成任何經濟損失，將由乙方進行賠償。
2。乙方提供的維修人員應具備良好的的職業道德。
3。乙方提供的維修人員應具備與委托設備相付的維修技能。
4。乙方提供的維修人員，如電工、電氣焊工、儀表工等特殊工種，應具有國家相關部門頒發的、有效的證件；并做到持證上崗。
5。乙方有義務根據設備的實際使用情況，對相關的設備管理提出修改建議，協助甲方主管人員進一步完善其設備管理制度。
6。乙方有權參與并協助甲方制定大中維修和工藝設備改造計劃及方案，但必須在得到甲方批準后方可執行。
7。乙方負責提供維修人員的維修工具；包括電焊、氣割、切割、鉆床等基本維修設施。
8。對甲方提供給乙方使用的維修工具，如乙方人員在使用過程中出現損壞丟失，將由乙方負責進行賠償。
9。乙方須承擔因所派人員工作失誤（技能欠缺、維修遲緩或誤操作所引起事故擴大）對甲方造成的經濟損失。
10。乙方有權制止甲方人員在生產作業過程中有可能損壞設備的任何違章作業行為；并及時上報甲方設備主管
11。為保證設備及人身安全，乙方有權拒絕安裝使用甲方采購的不合格備件。
12。乙方維修人員必須按要求填寫設備運行和維修保養記錄；認真執行甲方的設備管理制度。
13。乙方有義務參加甲方組織的設備聯合檢查，并對存在的問題進行及時處理。
14。乙方負責提供所屬維修人員勞動保護用具的發放。
15。乙方提供所屬維修人員資質證件年審費用，安全教育培訓工作。
16乙方提供所屬維修人員食住、交通和通訊工具的配備。
17乙方須向甲方提供所派維修人員詳細個人信息資料。
18從合同生效日起，乙方須按照甲方要求及時提供完成協議工作所需全部的人員，以完成協議中的各項工作，保證甲方設備24小時正常運轉。
19乙方所有工作不得分包其他單位和個人，一經發現，甲方有權終止合同。
20。乙方有權要求甲方及時支付協議中的規定的'費用。
21。乙方為甲方進行現場巡檢、維修和進入現場工作中所有的安全事宜包括傷亡事故均由乙方自負，甲方不承擔任何責任，同時由于乙方采取的安全措施不當，給甲方造成經濟損失，應由乙方負責賠償。
22。乙方如維修中使用外委勞務，應自行辦理各種勞務使用手續。
23乙方應設專職安全員，加咳嗽卑踩教育，監督檢查維修過程中的各項安全事宜。進入車間和現場應保證不攜帶任何火種和易燃易爆物品，對于焊接動火必須辦理動火票、設監火人并配備必要的滅火器，戴安全帽，登高系全帶，穿靜電鞋，作業平臺必須要有安全扶手，并配制必要的安，以確保維修工作的安全。
五。合同費用：
1。本合同總價——萬元/年，費用包括乙方工作涉及到的勞務費、管理費、工具費、老保費、所有稅費、各種保險、安全費用、技能和職業資格證審驗費用、利潤、食宿費、通勤費、服裝費、加班費、飲用水、辦公費、車輛費、耗材費及合同明示或涉及到的所有風險、責任、義務等費用。
2。本合同簽訂后乙方須向甲方提交人民幣——萬元的履約保證金或履約銀行保函（無條件不可撤銷銀行保函），履約保證期限為合同期滿后1個月。
六。費用支付方法：
甲方每月20日（國家法定日順延）以支票形式支付乙方上月勞務費。費用——萬元人民幣。具體支付手續按照雙方財務規定執行。
七。違約責任和爭議解決：
1。甲乙雙方必須認真履行本協議下的權利和義務，否則，構成違約，由違約方承擔違約責任，即向對方賠償因違約行為所造成一切直接的和間接的及不可預見的損失。如雙方均有過失，將按過失程度分別承擔責任。
2。如由甲方支付不及時，從逾期之日起，按欠付金額的萬分之五向乙方支付滯納金。如乙方不能及時進行設備檢查和維修保養，甲方將從費用中扣罰所采用的措施費用。
3。如因違約等事宜發生爭議，雙方協商解決。
本協議一式4份，雙方各執2份。自協議簽訂之日起生效。如有未盡事宜，甲乙雙方另行協商后，作出補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方：乙方：——
代表簽字：代表簽字：
（蓋章）（蓋章）
日期：——年月日日期：——年月日
維修合同范本7
甲方：___________________________ 合同編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙雙方本著平等自愿，共同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，就乙方向甲方提供機房防靜電地板維修事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 維修服務具體內容和事項
1．維修服務對象為甲方位于____的電信機房內____平方米防靜電地板。
2．維修內容為：檢查、更新。
3．乙方應根據防靜電地板檢修規范嚴格檢修地板，對于老化的地板應予以更換，以確保機房內的機器設備安全。
第二條 維修服務時間、地點及方式
1．本合同維修期限為____天，具體維修時間為每日____時至____時。
2．自本合同簽訂之次日起，乙方在上述規定的時間內，自行攜帶維修儀器和設備到____的電信機房進行維修服務。
3．乙方在本合同簽訂后應提交維修人員名單____份，甲方憑維修名單核查放行乙方的維修人員進入機房。
4．在維修期間，乙方嚴格必須遵守本合同規定的維修時間。晚上____時前，乙方必須恢復機房原狀及退出機房，以便甲方員工第2日能正常工作。
第三條 維修服務款及付款方式
1．雙方議定，本合同維修服務款為人民幣____萬元。
2．甲方于合同簽訂當日，向乙方預付全部維修款的____％，余款于合同期滿維修完畢驗收后____日內付清。
3．雙方議定，對于更換的地板另行付費。每更換一塊地板甲方需向乙方支付材料費____元，此費用在合同期滿后與剩余的____%維修款一并結算支付。
第四條 違約責任
1．甲方違約責任
（1）甲方無故中途終止合同，應向乙方賠償總維修款____％的違約金；
（2）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期應付款的____％向乙方償付逾期付款違約金；
（3）甲方如不按約定指定維修地點，或對此向乙方提供錯誤信息，乙方不承擔遲延維修的責任，且乙方因此遭受的實際損失應由甲方負責賠償。
2．乙方的違約責任
（1）乙方不能按時提供地板維修服務的，向甲方償付違約之日起的剩余維修款，并另外賠償總維修款的____％；
（2）乙方在規定的時間內未完成維修，且在甲方的寬限期內仍然不能完成維修的，甲方有權向乙方索賠各項損失。
第五條 保證
1．甲乙雙方取得了一切必要的授權和批準，簽署并履行本合同。
2．雙方保證本合同的'簽署和將要采取的置換行為不違反任何中國現行法律、法規的規定，不損害其他任何第三方的合法權益，并不與任何依據法律或合同一方所應承擔的義務和責任相沖突。
3．雙方保證履行本合同其他條款下規定的義務。
第六條 不可抗力
1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
2．遭受不可抗力的—方應采取一切必要措施減少損失，能繼續履行的，在事件消除后立即恢復本合同的履行。不能履行的，經雙方協商一致后，可以終止本合同。
3．本條所稱“不可抗力”是指不能預見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災害，如：洪水、地震、火災、風暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰爭、民眾騷亂、罷工等。
第七條 合同附件
1．本合同附件包括但不限于：
（1）雙方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更合同；
（2）雙方的營業執照復印件及各種法律文件。
2．任何一方違反本合同附件的有關規定，應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第八條 法律適用與糾紛解決方式
1．本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2．本合同執行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。
3．本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
第九條 生效條件
1．本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________
單位地址：________________________ 單位地址：________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
維修合同范本8
學校圍墻的增高、修補、粉水、噴砂施工合同書 經甲乙雙方共同協商，達成以下協議，甲方將學校圍墻的增高、修補、粉水、噴砂等施工項目交予乙方進行施工，訂立施工合同，合同做如下條款，雙方共同遵守合同條款。
甲方：那曲地區第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
一、 乙方承包的工程內容：
1、 南面圍墻段（停車場東面起至乒乓球場段），普增高0.2m，局
部地方增高0.8m，圍墻上部為預制混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內墻面，不做外墻面。
2、 西面圍墻段：（按南面圍墻至運動場廁所段），拆除原墻體200
墻，改為300墻體，普增高0.6m，剔除原粉水破損處，重新做粉水，圍墻上部為預制混凝土蓋板，砂漿做帽。
3、 北面圍墻段（按西面圍墻至網圍欄段），普增高0.2m，圍墻上
部為預制混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內墻面，不做外墻面。
4、 噴砂顏色為臧紅和米黃色，加印藏式坨坨（色為白色），具體顏
色由校方定。
二、 工程質量
因本工程為修補項目，原墻體根本不在一條線上，在外觀上存在凸凹現象，因此要求基本上達到順直，噴砂顏色一致、勻稱、鮮明，達到合格要求。
三、合同期限
本工程定于20xx年6月16日開工，20xx年7月10日完工。
四、合同價款：
1、南面圍墻每米單價為248元，248×270=66960.00元；
2、西面圍墻每米造價為360元，360×230=82800.00元；
3、北面圍墻每米造價為288元，288×103=29664.00元
改圍墻修補合同總造價為：179424.00元，維修工程中預算的各類面積和長度都按完工后實際的實際面積和長度為準。本合同價款包括公司管理費和國家稅收。
五、 付款方式：
乙方開工一周后甲方需向乙方預付60000.00元的.材料費，其他工程費用到完工后，甲方進行驗收合格后根據測算的實際數額在一周內給予全額支付。
六、 安全責任：
1、 乙方在施工過程中，甲方有權進行監管；
2、 乙方在施工期間發生的一切安全問題，有乙方自行承擔，甲方
無任何責任。
七、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份合同具有同等的法
律效力，簽字后生效。
甲方：那曲地區第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
年月 日
維修合同范本9
甲方；xxx公司；
乙方；
乙方接受甲方委托，乙方為甲方酒店的設備進行維修維護服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協商簽訂本協議。初次簽協議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協議。
第一條；協議時間
協議有效時間從20xx年 月 日至20xx年 月 日結束，
第二條；合同工作內容及范圍：
1．電氣范圍：送排風機電源、冰柜、冰箱、微波爐、電磁爐、灶上下電源、壓面機、空調、魚缸、電話故障處理、電源改動、照明電源、熱水器、開水器、蒸飯車、電飯鍋、電視機、消防設備安裝，甲方所有帶電設備。
2、水暖范圍；給水管道，排水管道，暖氣，根換水龍頭、包括改小改動管道。
3、煤氣范圍；煤氣管道、氣缸漏氣處理，管道小改動等。
4．工作內容：甲方所有設備的日常檢查、維護保養、調試、突發故障維修、設備改造等工作。
5．補充說明：甲方若在合同期內增加設備，仍屬本合同范圍。
第三條；乙方義務
1、乙方維修人員，家電維修工、電工、電氣焊工等特殊工種，應具有國家相關部門頒發的、有效的證件；并做到持證上崗
2、對甲方提供給乙方使用的維修工具，如乙方人員在使用過程中出現損壞丟失，將由乙方負責進行賠償。
3、乙方所有工作不得分包其他單位和個人，一經發現，甲方有權終止合同。
4．乙方因派人員工作人員失誤（技能欠缺、維修遲緩或誤操作所引起事故擴大）對甲方造成經濟損失，由乙方全部承擔經濟損失。
5．乙方根據甲方設備出現故障的報修通知，乙方優先安排人上門維修。在接通知后，應急事故，乙方必須一小時內到達現場，普通維修，乙方可在二至四小時內到達現場。
6、乙方接到通知，未能急時維修，甲方有權外聘維修人員，維修所產生的費用，由乙方負責，費用在當月的維修維護費中扣出。
7．乙方上門維修不收取上門費及工時費。
8．乙方上門維修沒有次數限制。
9．乙方維修只收取配件費，并且保證配件費用是市場價，或低于廠商統一價格。
10．乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協商認同后更換技術指標相近的部件。
11．乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。
12．乙方根據甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并告知甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維修計劃，對甲方設備進行上門維護。一般情況下，每四個月一次上門維護保養服務。
第四條；甲方義務
1．甲方在協議設備出現故障后，及時通知乙方。
2．未經乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。
3．設備發生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。
4．甲方有義務對乙方工作人員進行必要的作業安全教育。
5．甲方承擔委托設備在維修協議期內的各種改造費用。
6．甲方有權根據設備使用情況隨時檢查乙方的'工作、維修、保養記錄；組織包括乙方在內的設備聯合檢查，并對乙方工作提出監督、忠告、表彰、處理。
7．甲方有權隨時檢查乙方工作人員的資質證件，制止任何違章作業行為及方案執行。
8． 甲方有權視情節輕重處罰或辭退乙方不稱職的員工，乙方不得無故拒絕。
第五條；合同費用：
1．本合同總價_____元/年，費用包括乙方工作涉及到的勞務費、管理費、工具費、所有稅費、各種保險、安全費用、技能和職業資格證審驗費用、食宿費、加班費、車費、及合同明示或涉及到的所有風險、責任、義務等費用。
2．本合同簽訂后乙方須向甲方提交人民幣_____元的履約保證金或履約銀行保函（無條件不可撤銷銀行保函），履約保證期限為合同期滿后一個月。
第六條；費用支付方法：
甲方每月十五日（國家法定日順延）以現金形式支付乙方上月勞務費。費用_____元人民幣。具體支付手續按照雙方規定執行。
第七條；違約責任和爭議解決：
1．甲乙雙方必須認真履行本協議下的權利和義務，否則，構成違約，由違約方承擔違約責任，即向對方賠償因違約行為所造成一切直接的和間接的及不可預見的損失。如雙方均有過失，將按過失程度分別承擔責任。
2．如由甲方支付不及時，從逾期之日起，按欠付金額的萬分之五向乙方支付滯納金。如乙方不能及時進行設備檢查和維修保養，甲方將從費用中扣罰所采用的措施費用。
3．如因違約等事宜發生爭議，雙方協商解決。本協議一式二份，雙方各執一份。自協議簽訂之日起生效。如有未盡事宜，甲乙雙方另行協商后，作出補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表簽字：
維修合同范本10
發包方（全稱）：
承包方（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 漢陰縣金鳳緣建材批發城
工程地點： 安康市漢陰縣
二、工程承包范圍
本項目施工圖紙中所涉及的消防工程設備、材料的供貨及安裝及調試：
火災自動報警系統、自動噴淋系統、消火栓系統。
三、施工組織設計和工期
1、承包方應在開工前將施工組織設計（或施工方案）和施工進度計劃提交發包方代表，發包方應在三日內批準或提出修改意見。
2、承包方必須按批準的進度計劃組織施工，接受發包方代表對進度的檢查、監督。工程實際進度與計劃不符時，承包方應按發包方代表的要求提出整改措施，經發包方代表簽認后執行。
3、工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的延誤，經發包方代表確認，工期相應順延。
（1）工程量變化和設計變更（發包方應出具書面依據），未按時撥付工程進度款，非承包方原因停水、電等影響施工造成停工累計超過4小時，不可抗力因素及其它工種影響工期因素；
(2)承包方在以上情況發生后五日內向發包方提出書面報告，發包方代表在收到報告后三日內予以簽認、答復；發包方代表收到承包方通知后5日內不作答復，視為已經批準。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承擔違約責任。 開工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
合同工期總日歷個工作日內日數：日歷個工作日內 。
四、質量標準
工程質量標準：按消防主管部門審批通過的設計圖紙組織
施工并達到圖紙和規范要求
五、合同款與支付
1、該工程每平方米按 元以施工的總面積計算。
工程款人民幣（大寫）：元整
￥：元整
2、工程量的確認
（1） 承包方應按專用條款約定的時間，向發包方提交已完工程量的報告。發包方接到報告后，5個工作日內通知承包方按設計圖紙工程量核實已完工程量，作為工程款支付的依據。在承包方確認的工程量，發包方在5個工作日內應向承包方支付工程款（進度款）。
（2）發包方項目負責人在收到承包方報告后，5個工作日內未核實已完成的工程量，承包方報告中開列的工程量即視為被確認，可作為工程款支付的依據。
（3）承包方應當在以上情況發生后七個工作日內，將調整原因、金額以書面形式通知發包方項目負責人，負責人確認調整金額后作為追加合同款，與工程款同期支付。發包方項目負責人收到承包方通知后七個工作日內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。
（4）工程變更調整的合同款及其他條款中約定的追加合同款，應與工程款（進度款）同期調整支付。
3、 工程款的支付
（1）首付款：承包方人員材料進場后，發包方付給承包方工程總造價的30 %；
（2）承包方在每月 日前按當月工程施工進度申請進度工程款支付，發包方按當月工程施工進度支付進度款；
（3）工程竣工驗收合格后，發包方應在7個工作日內支付至結算工程總價的`95%；其余5%為質量保修金，質保期滿兩年后，發包方應在7個工作日內將質保金一次性付清。
六、圖紙、資料
發包方向承包方提供兩套消防工程施工圖（合同圖紙）及電子版圖紙一套，施工過程中承包方應隨工程進度情況將施工資料同步報驗，資料隨時分發監理、發包方。
七、雙方一般權利和義務
發包方責任
1、按時向承包方支付工程進度款；
2、提供消防工程施工必須的水、電、場地條件，施工中產生的電費由承包方承擔（電費計價以雙方協定為準或一次性支付）；
3、協調與有關單位的關系及施工作業順序，保證承包方正常施工； 發包方應要求與消防驗收有關的施工單位嚴格按照消防部門審查合格的施工圖紙及審核意見書進行施工，以確保消防驗收工作按時完成。
4、發包方超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包方可向發包方發出要求付款的通知，發包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協商簽訂延期付款協議，經承包方同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和工程量結果確認。七個工作日內日起，開始計算應付款的貸款利息。發包方應按協議支付承包方利息。 承包方責任
1、堅持質量第一，遵守國家有關消防工程安全技術規范和操作規程及驗收規范進行施工；
2、保證消防工程的設備，材料符合設計要求；
3、接受發包方的現場管理和質量監督；
4、本工程質量不符合規定時，必須無條件返工和修理；
5、保證本消防工程文明施工，達到有關省級文明工地標準要求；
6、負責免費對本工程消防中心工作人員進行業務培訓，達到熟練掌握本消防系統的操作及管理要求；
7、工程質量免費保修一年，終身維護；接發包方維修通知后，及時維修，確保消防設備正常運行，如承包方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由承包方承擔責任及所發生費用；
8、保證消防工程施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無相關建筑垃圾；
9、安全施工，人員傷亡事故全部由承包方負責；
承包方不履行上述各項責任和義務，造成工期延誤和工程損失，應對發包方的損失給予賠償。
八、保修
1、承包方在消防工程交工驗收后五天內，應向發包方提交工程保修書，保修期為一年。
九、合同生效及仲裁
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：本合同雙方約定：雙方簽字蓋章后生效。雙方在執行合同過程中，發生爭議時，先由雙方協商解決，協商不成依法向人民法院提起訴訟。
發包方：（公章）承包方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號： 帳號：
維修合同范本11
合同編號：________________
托修方：________________ 簽訂地點：________________
承修方：________________ 簽訂時間：____年__月__日
一、車輛型號：
車種 牌照號 發動機型號
車型 底盤號 發動機編號
二、車輛交接期限(事宜)：
送修 接車
日期 方式 日期 方式
地點 地點
三、維修類別及項目：________________________________________
________________________________________________________
預計維修費總金額(大寫)________(其中工時)________
四、材料提供方式： ________________________________________________
五、質量保證期：
維修車輛自出廠日起，在正常使用情況下，________天或行駛________公里以內出現維修質量問題承修方負責。
六、驗收標準及方式： ______________________________________________
七、結算方式及期限：________________________________________________
現金________轉賬________銀行匯款________期限________
八、違約責任及金額：
九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。
十、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的'，可向人民法院起訴)。
十一、雙方商定的其他條款
托修方單位名稱(章)：承修方單位名稱(章)：
單位地址： 單位地址：
法定代表人：法定代表人：
代表人：代表人：
電話： 電掛： 電話：電掛：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
維修合同范本12
委托方（甲方）：
維保方（乙方）：
甲、乙雙方為了明確塔式起重機維修保養的責、權關系，經雙方協商訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、甲方的起重設備經有資質的檢測機構檢驗合格后，要書面通知乙方，本合同的有效時間為甲方實際通知函交給乙方簽章之日起開始執行，至起重設備拆卸前20天結束。
二、協議內容：
1、甲方委托乙方每月定期進行維修、檢查。乙方在下列定期檢查內容中發現問題須及時書面報告甲方。實際維修的人工費、配件費及材料費等于由甲方另行支付，或由甲方及時自行更換配件。
2、本合同乙方為先收維護、檢查費后作業的原則。
3、塔吊結構
1、地腳螺栓、標準節螺栓連接是否松動、結構是否變形有無裂紋
2、塔身垂直是否達到要求
3、附著是否變形、焊縫是否裂開
4、司機室、載人吊籃、平臺欄桿是否可靠連接
電器系統：
1、電纜供電系統是否正常，工作電壓為380v10%
2、碳刷、接觸器、繼電器觸點是否良好
3、儀表、照明、報警系統是否完好、可靠
4、控制、保護元件、操作系統是否完好、可靠
5、制動系統靈敏是否可靠
安全限位的保險裝置：
1、限制器斷電范圍是否滿足100%額
2、重量限位擋的.斷電范圍是否滿足100%
3、回轉限位器是否靈敏可靠
4、變幅限位是否靈敏可靠
5、起高限位是否靈敏可靠
6、通訊系統是否有效
繩輪鉤系統：
1、鋼絲繩是否排列整齊，潤滑是否良好，小車、吊鉤鋼絲繩是否變形、斷絲、跳槽，在機械固定是否牢固，是否達到了4圈安全以上的要求
2、各定、動滑輪、導向輪是否潤滑靈活可靠
3、吊鉤保險是否可靠，軸承傳動有無異響聲傳動系統
1、各傳動機構是否平穩、有無異常響聲
2、各滑動點是否潤滑良好
3、連軸裝置、制動杠是否可靠
三、費用（不含稅金，稅金另計）
1、費用支付方式：先付費后作業原則
2、元至施工電梯拆卸完畢。此費用不包含維修過程中的人工費和配件費。
3、本合同有效期，經有資質的檢測機構檢驗合格后，甲方書面通知乙方簽章之日起開始執行，至起重設備拆卸前20天結束。
4、緊固螺絲、加潤滑油清理雜物等工作由甲方自行負責。
5、甲方付款以現金或支票方式支付，乙方開出有效收款票據。
四、乙方責任：
乙方應為派往施工現場人員辦理人身意外傷害保險等。服從甲方管理，遵守甲方施工現場指定各項規章制度。定期派人做好維保并保證質量對維保工作負責。
五、本協議經雙方代表簽字即生效
協議作為合同正本的附件一式兩份，甲、乙方各執一份。
鄭重聲明：
1、非乙方人員進行安裝作業時，所發生的一切安全責任與乙方無關。
2、甲方必須保證委托乙方維修、檢查的起重設備的所有部件，都是具有相關起重設備生產制造許可證單位生產的，因起重設備部件質量問題發生的所有事故由甲方負責。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
維修合同范本13
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲乙雙方經一致協商，甲方決定委托乙方維修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工內容。
3、委托方式：
4、工程開工日期：年月日至年月日完工（工程總天數：天）。
第二條：工程價款
工程款為（人民幣大寫）元（￥），詳見《 》。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的材料均用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現場驗收。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款，完工后立即結清。
3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的.，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及時提供到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔；由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條：違約責任及安全責任
合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。
第九條：合同生效
1、本合同和合同附件經雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
年月日
維修合同范本14
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的`家具維修/工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1:維修/工程的內容及要求:
2.維修施工地點：_____________________________________________
3.維修服務：
4.工期：起始日期_________年_______月_______日至終止日期:________年_______月_______日
5.本項工程預計費用約 元人民幣。(結算以實際消費費用為準)
甲方：
乙方：
簽訂時間：
維修合同范本15
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲乙雙方經一致協商，甲方決定委托乙方維修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工內容。
3、委托方式：
4、（工程總天數：天）。
第二條：工程價款
工程款為（人民幣大寫） 元（￥ ），詳見《 》。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，
施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的材料均用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現場驗收。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減項目的'價款，完工后立即結清。
3、甲方未
按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的 ‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔；由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條：違約責任及安全責任
合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對
方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。
第九條：合同生效
1、本合同和合同附件經雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
年
月日
【維修合同】相關文章：
維修合同 維修費用合同11-15
精品維修合同維修合同樣本正規合同05-04
維修的合同08-21
防水維修合同10-04
電腦維修合同10-05
物業維修合同10-05
車輛維修合同06-12
汽車維修合同06-08
(經典)設備維修合同11-03
汽車維修合同06-27