加工承攬合同通用15篇
隨著人們法律意識的加強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編精心整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工承攬合同1
甲方：
乙方：
加工_______，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期：
__年____月____日起至__年____月____日止。本合同期滿后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
加工承攬合同2
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：
一、采購產品情況：
1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
……
總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求及技術標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任：
1、合同生效后合同一方單方解除合同的`，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式：
本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
加工承攬合同3
甲方： （定作方）
地址:×××工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方： （承攬方）
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號： 合同簽訂地：×××工業城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準（包括質量要求）：
甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；
2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________；
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；
5. 模具的知識產權：甲方所有；
6. 模具的所有權：甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效后 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方）。
2. 質量保證金于雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任：
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
(3) 因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次；
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的'保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授權代表： 授權代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
加工承攬合同4
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價（見產品清單）
第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限
按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的`損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
加工承攬合同5
原告：_________________________，男，漢族，19xx年10月2日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________；
被告一：_______________________，男，漢族，19xx年5月21日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________；
被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________。
訴訟請求：_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人：___________
____年_____月_____日
加工承攬合同6
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
１．產品的質量、包裝、加工方法：
２．原材料的提供以及規格、數量、質量：
３．履行的期限、地點和方式：
４．驗收標準和方法：
５．結算方式：
６．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（１）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的'違約金。
（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
７．雙方約定的其它條款：
８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
９．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
１０．本合同一式____份，正本雙方各執____份。
１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
１２．本合同簽訂日期：____年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
加工承攬合同7
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的'，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：
乙方：代表人：地址：電話：
年月日
加工承攬合同8
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業主。
被告：_________________市__________貿易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮__________路請求事項：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________
原告與被告經常有業務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關系。原告已經如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的`合法權益。為了維護原告的合法權益。根據我國有關法律的相關規定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
_____年____月____日
加工承攬合同9
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的.墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
加工承攬合同10
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的.安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同11
承攬方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條
原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條
技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的.，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照
中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____日
加工承攬合同12
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經甲乙雙方共同協商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的.原則下達成以下協議。
一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結清半年的所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全，森林防火，一旦發生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方：
乙方：
加工承攬合同13
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的`地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯系人：
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
委托方：_____公司
簽訂地點：
受托方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的.出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同15
加承合（ ）字第 號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的'違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
【加工承攬合同】相關文章：
承攬加工合同08-21
加工承攬合同11-16
加工承攬合同11-21
加工承攬合同11-26
加工承攬合同12-10
承攬加工合同09-10
(精選)加工承攬合同07-17
承攬加工合同（優）07-15
承攬加工合同【優】07-15
(薦)承攬加工合同07-15