建筑的合同匯編15篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的建筑的合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建筑的合同1
甲方：
乙方：
為確保涂料工程的質量和進度，保證雙方的利益，明確雙方權利和義務，依據《中華人民共和國合同法》，以及其他相關法律、法規，經雙方充分考慮及協商達成以下協議，望雙方共同遵守執行。
一、工程地點：
二、承包方式：
三、工程承包范圍：
四、工程工期及其他（雙方協商簽訂日期為準）：
1、工程開、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延誤，由乙方負責，并賠償甲方因此造成的損失。
3、因甲方原因造成的工期延誤，由甲方負責，并相應順延工期。
4、因不可抗力原因造成工期延誤，按雙方約定，工期相應順延。
五、工程造價
1、平方單價：注：此報價不包括管理費、配合費及任何稅金。
2、工程面積平方米
工程施工完畢，按照設計圖紙、變更、公司技術核定單計算，梁柱子等全部按展開面積計算。
六、付款辦法
第七條：工程質量、安全與文明施工
1、乙方必須嚴格按照國家質量標準和施工規范進行施工，如
2、乙方應如實做好安全生產工作，并做好施工防護措施，杜
第八條：雙方責任
1、甲方責任
1。1開工前甲方向乙方進行現場技術交底和安全技術交底；
1。2甲方工程部統一協調指揮，并有權檢查乙方的.工程質量、文明施工和工程進度情況；
1。3甲方免費提供倉庫、工人住宿用房、施工用水電。
2、乙方責任
2。1甲方組織的現場技術交底和安全交底，嚴格按照甲方現場
2。2嚴格按照甲方的要求及時報送各種資料；
2。3擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，工程竣工后，及
2。4服從甲方統一協調指揮，按達標現場的有關規定文明施工；
2。5乙方施工過程中，不得損壞土建結構及建筑，并有保護成
2。6嚴格執行甲方《環境管理體系》及《職業安全健康管理體系》。
第九條：工程保修
保修期內出現的質量問題，乙方應在接到甲方通知后7天內進行維修，如乙方不能按甲方要求的時間進行維修，甲方可自行維修，由乙方承擔費用，
第十條：合同生效條款
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章以后生效，在竣工結算后，除有關保修條款仍有效外，其他條款終止。待保修期滿，無質量問題后，有關保修條款終止。
2、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可列為附件，附件與本合同具有同等法律效力。本合同如與國家法律、法規相抵觸，則以國家有關法律法規為準。
3、本合同一式兩份，正本由甲乙雙方各執壹份，本合同生效后，未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更、修改后終止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑的合同2
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。
一、用具設備
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為____年__月__日至____年__月__日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。
四、承包價格付款方式每平方米人民幣大寫：__________元整（__________元），建筑面積按竣工后實際測量為準。
第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后甲方付乙方________元
第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方________元
第三層主體工程完工（第三層樓頂結束）后甲方付乙方________元
工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。
房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂；墻體傾斜等質量問題的'，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。
六、安全生產及其它
安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：________________
乙方簽字（章）：________________
________年____月____日
建筑的合同3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特定合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組矛地彎。
3、工程內容：模板工程按展開面積18元/㎡（包括模板的制作、支拆、鐵釘、鐵絲等輔材，模板的清理、堆放、場地運輸等）計算。
4、付款方式：
①不預付金額；
②中途不可借支；
③月底按完成工程量付總造價的`80%；
④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
二、工程質量：合格。
三、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內通還給乙方。
四、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。
五、乙方必須嚴格按甲方和業主方提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。
六、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
七、乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程制度進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任一律由乙方自行負責。
八、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
九、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、住宿住處的設施等的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。
十、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。
十一、乙方負責斗車的維修、管理，用后如數交還給甲方。
十二、單方違約：按總造價的50%進行罰款。
十三、本合同甲乙雙方各執一份，從簽字蓋章起生效，并具有同等法律效力，待工程余款付清后自動失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑的合同4
發包方（以下簡稱甲方）：xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司
委托代理人（姓名）：
聯系電話：
承包方（以下簡稱乙方）：
委托代理人：
聯系電話：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條：甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業務；
2、甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服；
3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；
4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；
5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條：乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
4、乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；
5、文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現工傷事故由乙方負責；
6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接；
7、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的`暢通；
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；
9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場；
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；
11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金；
第三條：工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第四條；材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；
第五條：工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(a)、工程量變化或設計變更；
(b)、不可抗力；
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條：質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按＜＜天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準＞＞質量驗收規范執行；
2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
第七條：工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
a、材料進場后的材料驗收；
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；
c、防水工程驗收；
d、中期（木做收口）驗收；
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續；
3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第八條：工程款支付方式
1、簽訂本合同時，甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金，乙方承攬每個工程時，甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金，每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質量保證押金待雙方合作結束（合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日）后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%；中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）
3、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方在簽字時向乙方結清工程尾款；
4、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
第九條：違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；
4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
第十條：合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：
1、向---天津市---仲裁委員會申請仲裁；
2、向----人民法院---起訴。
第十一條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包；
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十二條：其他約定條款（可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。
第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。
甲方：
乙方：
蓋章：
蓋章：
年月日
建筑的合同5
甲方：_______________
乙方：_______________
因工程需要，甲方與乙方協商租用乙方的設施材料。甲方承認乙方租賃辦法及設施材料歸還驗收、收費標準，在此基礎上，按照平等互利的原則，為明確雙方的權力關系，經協商一致，簽訂本合同：
一、租賃物資數量及價格：
二、租賃期限：貨物進場至甲方將貨物歸還。起租期為90天。
三、甲方需向乙方交納合同履約保證金____元，保證金應在甲方按約還清物資、付清租金之日一次性退還給甲方。
四、租賃貨物驗收辦法：乙方提供的貨物由甲方指定人員在甲方場地點數及質量驗收；驗收合格后在乙方出具的.收料單上簽字起開始計算租費。甲方指定人員為：____。
五、租賃貨物運雜費負擔（一次性少于3噸的，裝運費應由甲方負擔）：乙方負責送貨到甲方工地，運費、裝車費由乙方負擔。合同期滿后，甲方應派人員將所租貨物及時送還乙方所在地，并由雙方現場清點總數量，運費、裝車費由甲方承擔。
六、租金結算辦法：按實際發貨數量及租用時間（天數）計算租金，每個自然月末結算一次；在次月10日前付清上段租金。如果未能如期支付租金，則應向乙方支付每日0.3%的違約金。
七、缺損賠償（賠償費用付清時停止租金計算）：
1、鋼管：甲方不得任意截斷。甲方在施工中造成硬彎、硬傷、電焊的損失、丟失短少的應按市場價格賠償。
2、扣件：螺絲每短少一套按0。65元賠償，扣件維修上油費按0。3元/套，每短少一套按同類物品歸還時的市場價格賠償。
3、絲桿：斷裂、螺桿彎曲變形損壞的做報廢處理，絲桿維修上油費按0。5元/套，每短少一個螺帽按3。6元賠償，每短少一個底座按4。5元賠償，丟失及報廢處理的按同類物品歸還時的市場價格賠償。
八、過年期間應正常計算租金，不接受報停。
九、甲方退還租賃物時，應參照送貨單上的品種及規格退還，否則乙方有權不予接收。
十、甲方所租用乙方的租賃物，其所有權歸乙方所有，未經乙方許可，甲方不得自行轉租或倒賣，如甲方其它項目使用，須經乙方書面同意，否則乙方有權終止合同并收回所有租賃物，所產生的一切費用均由甲方承擔。
十一、本合同若發生糾紛，雙方協調解決，不能協商解決的，由乙方所在地人民法院受理解決。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，當事人簽字蓋章后生效。
十三、雙方來往信函，收發料單等為本合同的依據。本合同有效期從簽訂之日起生效，結清物資、經濟手續后失效。
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
建筑的合同6
1 購銷合同 包括供應、預購、采購、購銷結合及協作、調劑 、補償、易貨等合同 按購銷金額萬分之三貼花 0.3‰ 立合同人；
3 建設工程勘察設計合同 包括勘察、設計合同 按收取費用萬分之五貼花 0.5‰ 立合同人； 4 建筑安裝工程承包合同 包括建筑、安裝工程承包合同 按承包金額萬分之三貼花 0.3‰ 立合同人；
5 財產租賃合同 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機 械、器具、設備等 按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 1‰ 立合同人；
6 貨物運輸合同 包括民用航空、鐵路運輸、海上運輸、內河 運輸、公路運輸和聯運合同 按運輸費用萬分之五貼花 0.5‰ 立合同人 單據作為合同使用的，按合同貼花；
7 倉儲保管合同 包括倉儲、保管合同 按倉儲保管費用千分之一貼花 1‰ 立合同人 倉單或棧單作為合同使用的，按合同貼花；
8 借款合同 銀行及其他金融組織和借款人（不包括銀行同業拆借）所簽訂的借款合同 按借款金額萬分之零點五貼花 0.05‰ 立合同人 單據作為合同使用的，按合同貼花；
9 財產保險合同 包括財產、責任、保證、信用等保險合同 按投保金額萬分之零點三貼花 0.03‰ 立合同人 單據作為合同使用的'，按合同貼花；
10 技術合同 包括技術開發、轉讓、咨詢、服務等合同 按所載金額萬分之三貼花 0.3‰ 立合同人；
11 產權轉移書據 包括財產所有權和版權、商標專用權、專 利權、專有技術使用權等轉移書據 按所載金額萬分之五貼花 0.5‰ 立據人；
12 營業帳簿 生產經營用帳冊 記載資金的帳簿， 按固定資產原值與自有流動資金總額萬分之五貼花。其他帳簿按件貼花五元 0.5‰ 立帳簿人；
13 權利、許可證照 包括政府部門發給的房屋產權證、工商 營業執照、商標注冊證、專利證、土地使用證 按件貼花五元領受人；14 股票交易按交易金額的萬分之一 0.1‰ 。為載體，立意于能力，讓數學思想方法和數學思維方式貫穿于整個試題的解答過程之中。
建筑的合同7
司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（以下簡稱《民訴解釋》）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規定不明確且存在法律適用的爭議。20xx年12月18日，最高人民法院審判委員會第1636次會議通過的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規則，具體闡述如下： 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現狀
我國法律最早對合同糾紛管轄進行規定的是1982年《中華人民共和國民事訴訟法（試行）》，該法第23條規定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現諸多爭議。
（一）程序法與實體法關于合同履行地的規定不統一
程序法和實體法關于合同履行地的規定相差甚遠，存在很大的脫節。
民事訴訟法對于合同履行地沒有具體規定，1992年《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內容龐雜沒有規律可循，甚至出現了最高院批復前后矛盾的情況。
《合同法》等實體法則對合同履行地進行了具體規定，《合同法》第62條第3項規定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。《合同法》根據合同當事人雙方的權利義務分配和履行確定合同履行地。
（二）司法裁判中的混亂
由于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據合同法第六十二條的規定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現象不斷出現。 二、《民訴解釋》對于合同履行地的確定規則
針對上述存在的問題，《民訴解釋》確立了一個簡便的合同履行地認定規則，即以程序法的規定為原則結合實體法內容，確定合同履行地。
（一）合同履行地的確定規則
《民訴解釋》第18條規定：合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的.履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進《合同法》第62條第3項的規定明確了合同履行地的確定規則，即除法律的特別規定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。
（二）合同履行地確定規則的具體適用
《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。
“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的責任承擔形式確定合同履行地，應當根據當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
根據條文關于合同履行地的確定規則，履行義務需要結合實體法的內容確定。實體法中，合同的履行是指債務人作出作為債務內容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上合同履行地的法院均有管轄權的，依照《民事訴訟法》第35條的規定確定管轄法院。
《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認定規則，使得合同法中關于合同履行地的規定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。
建筑的合同8
發包單位(甲方)：__________
承包人(乙方)：__________
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的`原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。
第一條神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為：_____。
第二條工程工期為天，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。(備注：二樓土建為天，負一樓及一樓共天。)
第三條施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的費用，均由乙方負責。
第四條甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。
第五條工期完工后，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。
第六條本合同于20xx年月日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。
發包單位(甲方)：__________電話：_____
承包人(乙方)：__________電話：_____
_____年_____月_____日
建筑的合同9
甲方(需方)：
法定代表人：
公司地址：
施工地址：
乙方(供方)：
法定代表人:
公司地址:
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。
一、產品的名稱規格單價數量及其它：建筑材料按樣品收貨，材料在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的建筑材料使用說明資料使用，產品合格率為95%)若出現質量問題達不到建筑使用標準需更換產品。
二、乙方供應產品或原材料必須滿足：
1、達到云南省相應的質檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規格品牌商標(產地)和數量及時供應;
3、有產品合格證明書或相關文件。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)
四、貨款支付方式和時間
計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內付清此次貨款。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責更換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的'違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，
以允許延期履行、部分履行或者不履行合同的，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份，本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
需方(公章)：
供方(公章)：
法定代表人
法定代表人
年月日
年月日
建筑的合同10
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方本著誠實守信、平等自愿、互利互惠的原則，就甲方工程所需建筑硅酮耐候密封膠及結構密封膠購銷等事項協商一致，簽定本合同。
一、 產品名稱及規格和價格
1、 產品名稱：建筑硅酮耐候密封膠及結構密封膠 2、 產品規格及價格
注：、上述單價為約定地交貨價，交貨地：在蘇州市區范圍內為甲方指定地點，其它地方另行約定;
b、上述單價為最終單價，在合同有效期內，不因市場等各種因素的變化而進行浮動或調整; c、每600支膠乙方向甲方免費提供膠槍兩把;
d、膠的顏色及數量在乙方供貨前七天甲方以書面形式通知乙方;
二、 貨品品質保證
1、 乙方應該提供全新、合格的合同產品(距產品的有效期至少保證不少于6個月的時間)，且所有產品均應符合乙方公司相關產品質量標準及國家標準和待業規范相關技術要求，同時保證使用的產品技術標準應滿足國家現行有效標準要求。經甲乙雙方確定或委托雙方認可的獨立檢測機構認定的不合格產品，甲方有權向乙方提出因該批不合格產品造成的直接或間接損失且乙方必須無條件更換不合格產品。
2、 乙方對每批發運產品保證品質合格，在保證滿足對貨物運輸要求的.基礎上，乙方應提供適合運輸的標準包裝。
3、 乙方應提供產品完整的質量證明文件資料：合格證、對結構膠不少于十年的質量保證書、國家權威機構提供的產品檢驗報告等。
三、 產品貨款結算與支付
四、 驗收
1、 甲方在收到貨物三日內在收貨現場檢驗貨物清單與收貨品種、規格、顏色、數量和時間是否相符;外包裝是否完好，如有破損，程度如何。在檢驗過程中，如發現不符之處，甲乙雙方應立即確認，且乙方必須采取必要措施補救，若甲方在七日內未提出異議(貨品的真實性除外)，則視為貨物該項驗收完畢;
2、 甲方根據雙方封存的樣品對貨品進行檢驗、簽收，甲方如無正當理由而拒絕簽收，則視為該批貨物合格。
3、 驗收如發生爭議，由國家權威檢驗機構按現行版的中華人民共和國有關幕墻密封膠與結構膠相關規范、檢驗標準和方法，對產品進行檢驗,由此產生的費用由責任方承擔。
4、 凡甲方要求乙方送達工地的貨物，甲方應在定貨同時應向乙方說明簽收人，如無說明貨物簽收人的，則甲方住工地臨時倉管人員或甲方項目經理簽收均代表甲方實際已收到該貨物;凡甲方要求乙方送
1、 乙方對合同材料提供技術交底、如甲方向乙方提出具體要求的施工指導與培訓及維護保養指導等服務，乙方應無償提供此項服務;
2、 乙方承諾對其送達的產品提供國家權威機構出具的產品檢測報告、并保證本合同貨品符合國家現行標準。如產品不符合工程使用要求，甲方有權要求退回該產品。
六、 違約責任
1、 甲方違約責任
(1)甲方應按合同規定及時向乙方支付款項，逾期付款的，每日應按本合同履行總貨款金額3‰計算，向乙方支付逾期付款的違約金;
(2)由于甲方原因錯通知到貨，應承擔乙方因此受到的損失。 2、 乙方違約責任
(1)乙方在交貨期間內，不能按時交貨，每延期一天向甲方償付本合同履行總價的3‰的違約金。如逾期超過5天，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠;
(2)乙方因貨物包裝不符合合同中的相關規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償;
(3)乙方提交的貨物，如其品種、型號、規格、質量等不符合約定，甲方應及時通知乙方進行更換或退貨，否則甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔;
七、 不可抗力
乙方由于地震、戰爭等不可抗力原因不能履行合同時，供貨期順延。但乙方經營性困難、停水、停電等不在此列。乙方應在不可抗力事件發生之日起三日內向甲方通報，以減輕可能給甲方造成的損失。在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、 爭議解決
凡因本合同引起的或本合同有關的任何爭議，甲方雙方應友好協商，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交蘇州仲裁委員會，按照申請仲裁時該會衽的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。
九、 附加條款
合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與合同具有同等法律地位，如補充協議與合同內容有不符之處，以補充協議為準。
十、 其他事項
1、 本合同經甲方雙方簽字蓋章后生效，合同有效期內，除非經過雙方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
2、 本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
代表人： 代表人：
電話： 電話：
建筑的合同11
發包方： （甲方）
承包方： （乙方）
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，甲乙雙方根據疊翠苑6#樓的實際情況遵循平等、自愿、互利、誠信的原則，經雙方協商并依據疊翠苑6#樓項目中標合同第條“本合同如有補充和變更以補充和變更協議為準”的約定訂立本變更補充協議。除本協議書外其余合同、協議與本協議不一致的均以本協議書為準（對本協議另外簽訂的補充協議除外）。
一、 工程建設地址：嵩縣城關鎮西關村
二、 工程概況：
工程名稱：疊翠苑6#樓
建筑面積：建筑面積暫定為26518㎡（含地下室面積）
機構類型：框剪結構，地上二十四層，地下一層為地下室
三、 工程承建范圍：
1. 施工內容：施工圖紙所含的建筑、結構、給排水、電氣（含弱電埋管）、消防等全部工作。
2. 施工范圍：上下水、電至外墻散水外一米。
四、 工程承包方式：包工包料
1. 本工程建安工程造價采用單位面積包干價，即1290元/㎡（此價格含文明施工增加費、二次運輸費和其它取費及稅金，不含社保
金，社保金由甲方交納）工程造價暫定為人民幣34208220元。
2. 本工程建筑面積以實際竣工面積為準。建筑面積的計算以國標
GB/T50353-20xx為準.
3. 本工程預算材料價格因甲方預算價與市場存在差距，甲方應按市
場價補足差價。
4. 本工程建安造價為包干價，在施工期間如出現材料價格波動，主、
輔材以簽約當月洛陽市嵩縣造價管理處發布的信息價為準，超過
±5%可以調整。
5. 施工過程中出現的設計變更增減即現場簽證按08定額以實結算，
人工費調整按53元/工日。
6. 單位面積建安造價中不含以下項目：
住戶內的廚、衛、臥室的木門； 電梯及電梯安裝、調試； 弱電調試及中央空調的安裝調試； 煤氣及煤氣安裝、調試； 衛生潔具； 景觀照明； 以上各項乙方應負責工程前期的一些輔助工程及暗配管（包括 穿鐵絲、線盒、鋼套管、預留洞）等。
7. 基中部分主輔材料的要求如下；
鋼材：安鋼、邯鋼及濟鋼大中型企業產品； 水泥：大廠旋窯水泥；
防盜門：盼盼或是星高及同檔次的防火防盜門； 電料管材：管材、電線、開關、插座等用大廠符合國家標準產品（乙方提供品牌甲方、監理現場認定后方可使用）；
門窗規格按圖紙要求，質量按國標，塑鋼材料采用金鵬、中財、海螺等同檔次品牌，五金配件及不能低于新鄉三力牌標準選擇使用并且按圖施工；
以上主輔材料和其實材料，必須三證齊全，進場使用前由甲方認定、乙方和監理方共同考察認可并經檢驗復試合格后，方可進場使用。
五、 雙方約定：
1. 乙方應保證按時支付民工工資，若因乙方不按時支付民工工資造成的民工堵門、上訪等給甲方造成不良影響，每發生一次乙方向甲方支付違約金五萬元，且甲方有權解除本協議，因甲方原因造成意外，一切損失由甲方承擔。
2. 該工程乙方不得轉包。如甲方發現乙方私自轉包，甲方有權終止本協議，乙方無條件退出施工現場并承擔相關的法律和經濟責任。
六、 施工準備：
施工用水、電裝表計量，表由甲方安裝乙方按所裝計量表直接向甲方繳費。如乙方未及時繳費，由此造成的后果，由乙方自行負責。
七、 工程工期：
1、 本工程開工日期（按甲方正式書面通知之日起計算）為20xx年5月10日。竣工驗收，交付使用（即交鑰匙）的日期為20xx年5月31日。工期為750天。除不可抗拒的自然災害及不可預見
因素外，竣工日期為有效日期。工期順延需甲方、監理方文字確認后方可生效。
2、 若因四方原因所造成停工，四方應賠償乙方施工現場的損失以及所交工程保證金的利息。
3、 工期獎罰辦法：每提延一天，甲方按0.15萬元/天為獎懲支付，累計提延一個月甲方按照0.3萬元/天作為獎懲支付。
八、 雙方附加條件及責任；
1. 甲方應保證工程正常開式和工程施工，本協議雙方簽字后本協議由甲乙雙方保管，本協議簽字起10日內，甲方保證乙方進場施工。
2. 工程開工后：
a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方應補給乙方相應的經濟損失。
b、甲方如遇資金問題不能按期支付乙方工程款，未結部分按甲方向乙方借款處理，由甲方支付該款的'20%計算。
九、 工程款支付：
乙方應墊資至一層封頂，甲方應在一星期內付給乙方總造價的20%，以后每六層為壹個節點，每個節點付總造價的10%，最后一次主休封頂付造價的20%，主體封頂后付至總造價的70%。砌體完工粉刷工進場再付總造價的20%，全部完工達到交工條件付至總造價的97%，留3%質保金按國家標準執行壹年到期退還乙方。
十、工程質量標準：
1.爭取創市優質結構工程，必須達到合格標準。
2.竣工驗收，若出現工程質量不合格，乙方必須無條件返工（返工造成的經濟損失由乙方全部負擔）直至達到工程合格。
十一、安全文明施工目標：
安全目標杜絕傷亡事故及爭創市安全文明工地，嚴格按照頒布《建筑工程安全施工規范》組織施工，杜絕死亡事故，如發生安全事故由乙方承擔全部責任。甲方不承擔任何責任。
十二、資質等級：
本工程總承包施工企業必須具備房屋建筑專業二級及二級以上資質。 十三、本協議未盡事項可由雙方協商解決。
十四、本協議一式捌分，協議生效后甲乙雙方各持肆份。
發包人： 承包人：
法定代表（簽字）： 法定代表（簽字）：
年 月 日 年 月 日
建筑的合同12
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家的有關法律法規，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好協商，甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協議訂立本合同。
一、 工程概況：
1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式：由于本裝修工程項目是合作關系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業主品鑒)相應為我司推介2到3位業主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工：負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。
1.3工程地點：海口市 小區
1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫￥44545.00元)
二、工程施工期限：
2.1本工程合同工期日歷天數為60天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
三、甲乙雙方責任：
3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。 3.2協助乙方做好現場保衛、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。
3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現場技術交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規定駐工地代表人選，在征得發包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發包人支付合同總價款的￥1‰違約金。
3.7負責施工現場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產生的.責任及費用。
3.8工地現場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現場管理規定)。
3.9嚴格執行施工規范，安全操作規程、環境保護，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。
四、 結算方式及付款方法：
4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。
4.2可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
4.3工程變更簽證經雙方確認才可生效，在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：
第一期付款：合同簽訂后三天內，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;
第二期付款：水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;
第三期付款：工程竣工驗收合格后5日內付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款：
5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，并終止合同的執行，撤換施工隊，由此造成的損失由乙方承擔。
5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。
六、 工程驗收：
6.1工程質量達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
6.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經濟損失。
6.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗收并簽字，在乙方發出通知后，5個工作日內，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。
七、服務條款：
裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現行標準執行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費，但人為部分不在保修內，所發生的材料費用概由甲方負責承擔。
八、附則條款：
本合同若有未盡事宜，經雙方協商補充并簽訂補充協議，補充協議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份，雙方各執三份。
甲方： 乙方：
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯系電話：
開戶行： 開戶行：
聯系電話：
賬號： 賬號：
簽約地：
年 月 日
建筑的合同13
甲方：________________
乙方：________________
根據《建筑流動資金貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業流動資金貸款，經貸款方審查同意發行，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條本合同規定_________年貸款額為人民幣（大寫）_________元，用于_________。
第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關貸款事項按辦法規定辦理。
第三條貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，利率為月息________‰，超計劃貸款的，超過部分利息為月息_______‰，逾期還款的加計利息_________%，挪用貸款的，對挪用部分加收罰息_________%。
第四條貸款方保證按照本合同的規定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。
第五條貸款方有權檢查貸款使用情況，檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。
第六條借款方如違反合同和貸款辦法的'規定，貸款方有權停止貸款、提前收回部分或全部貸款。
第七條借款方的擔保人是_________，對借款方歸還貸款本息承擔連帶責任。借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后_________個月內負責歸還。
第八條本合同有效期自_________年______月_____日起，至_________年____月______日為止。
本合同正本一式_________份，借款方、貸款方、保證方各執1份，副本_________份，_________、_________、_________等單位各執1份。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
建筑的合同14
(發包方): 身份證號碼:
乙方(承攬方): 身份證號碼:
根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、合理、互惠互利的原則下,為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,通過雙方協商就農村居民房屋建設工程達成本協議,雙方共同遵守。
一、工程概況
工程名稱: 自家住宅建設
工程地點:
二、承包方式
乙方采用包工、包料、包方施工機具的大包方式。
三、工程承包范圍
承包范圍:建筑基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預制板安裝,墻面及天棚抹灰,各層地面混凝土墊層、樓面找平,室內外墻磚、地磚鋪設;雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管等,不包括水電安裝。
四、合同工期
工期時間從 年 月 日至 年 月 日。如發生下雨、停電等不可抗力因素可協商順延工期,。
五、質量標準及要求
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》
GB50300- 合格標準,需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護。
4、抹灰工序,必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求,陰陽角方正。
5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。
六、合同價款
1、整棟房屋按照建筑面積定價,每平方米元,建筑面積共平方米(待主體建筑完工后以實際測量面積為準);
2、除非合同中另有規定的以外,承包價格適用于合同文件中規定或包括的.任何項目的任何實施方法,承攬方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
七、付款方式
1、乙方進場甲方預付啟動資金人民幣貳萬元整(￥20000.00);
2、乙方完成第二層磚砌并澆注好樓面,甲方即支付乙方人民幣(￥元);
3、乙方工程全部完工,經甲方驗收合格后即支付至乙方工程款總額的95%;
4、剩余的5%工程款作為質保金。
八、乙方責任
1、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工。
2、水電線路采取預埋施工,乙方必須配合水電工(強弱電)進行線路預埋,質量符合施工規范,保證后期水電安裝順利進行,出現電線穿不進去等需要返工的一切費用由乙方自行承擔。
九、質量要求
1、乙方根據甲方提供圖紙和甲方要求施工,若發現圖紙有不合理或未明確要求的部分,應經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工后乙方方可再進行施工;
2、工程質量應達到《房屋建設評定標準》的合格條件,建房后的門窗洞口平整、光滑,墻壁無空鼓;
3、因乙方原因致使工程質量達不到合格條件的,乙方應按甲方或其委派人員的要求返工、修改或重做,并承擔返工、修改或重做的相關費用,乙方拒不履行返工、修改或重做義務的,甲方有權解除本合同并拒絕支付未付款項。
4、雙方約定本工程的缺陷責任期為1年,自竣工驗收合格之日起,壹年內無質量問題的,甲方一次性付清質保金,但根據法律規定
乙方按下列期限對所施工的工程質量負責,
4.1基礎、梁柱等主體部分為終身負責
4.2防水部分為5年內負責
4.3其他部分為1年內負責
在上述期限內,出現質量問題,乙方在接到甲方房屋問題反饋后,應迅速及時的進行處理,如超過5天仍未處理,甲方有權單方面另請人處理,工時費及材料費乙方承擔,并承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗,以確保乙方承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求;
2、乙方必須重點保障工程的質量和安全施工,嚴格按照
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,進行安全培訓,采取嚴格的安全防范措施,在施工過程中要特別注意施工安全,杜絕一切事故,如果乙方雇傭的施工人員出現傷亡,或因施工造成他人人身、財產損傷等事故,一切賠償責任由乙方負責,甲方不負擔任何賠償責任和費用,對此乙方承諾放棄一切向甲方追償的權利。
4、乙方必須文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
十一、工程其它事項
本合同為固定單價合同,因市場發生變化,原材料上漲或下降,合同單價不予調整,雙方必須嚴格遵守合同約定價格,任何一方不得隨意漲價或降價。
十二、工程未盡事宜,雙方隨時協商解決,并簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
十三、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,從簽字之日起生效。
甲方:(簽字蓋章)
乙方:(簽字蓋章)
年 月 日
建筑的合同15
甲方：
乙方：
為了整個工程的順利安全進行，甲方委托乙方承擔施工任務。
雙方本著團結協作，緊密配合，分工負責到底的精神，保質保量保進度，順利完成施工任務，商定如下條款共同遵守。
一、工程項目
工程名稱：
工程地址：
工程規模：
二、工程范圍及質量要求
1、工程范圍：
2、工程質量符合農村當地標準
三、工程承包價格：
每平方米清包工價： 合同總價
另外有混凝土泵車費五千元
四、開、竣工日期
1、計劃開工日期： 年 月 日
2、計劃竣工日期： 年 月 日
五、責任
1、甲方責任
(1)負責該工程的一切手續及費用
(2)指派專人負責施工現場的技術聯絡
(3)在開挖基礎過程中造成左右鄰舍和人員傷亡由甲方負責
(4)負責看管乙方所有建筑設備及物品，丟失的.建筑設備及物品由甲方承擔賠償
2、乙方責任
(1)必須按照圖紙精心施工，增減工程量另行和甲方洽談計算
(2)做到安全施工，文明施工。
六、工程付款方式
該工程乙方每完成基礎、一層、二層、三層、四層和多層其中的任一項，甲方應當在完成該項工程當天付清該項工程款，甲方如不按期付款，乙方有權停工，如影響工期造成的一切后果，由甲方負全責。
備注：基礎層： 元
一 層： 元
二 層： 元
三 層： 元
四 層： 元
多 層： 元
甲方： 乙方： 中介人：
注：本合同一式兩份，雙方各一份，自合同簽訂之日起生效。
年 月 日
【建筑的合同】相關文章：
建筑合同建筑合同協議04-01
建筑合同03-15
建筑的合同04-25
有關建筑合同范文 建筑合同范本02-27
建筑施工合同04-30
建筑勞務合同05-28
建筑供貨合同11-02
私人建筑合同10-20
建筑采購合同11-16
建筑居間合同07-20