房屋裝修合同(15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的房屋裝修合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
房屋裝修合同1
發包方(甲方)：_____________________________________
承包方(乙方)：_____________________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合裝飾裝修的市場狀況，經
第一條工程概況
1、工程地點：
2、工程期限：
3、工程造價：
4、承包方式：
第二條甲方的權利和義務
1、甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料，工程竣工后對整個工程進行驗收。
2、對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權提出更換、整改、要求其退場等，其
3、按合同約定及時支付工程款。
4、負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收并履行驗收合格的書面
5、及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法，以便于工程的結算。
6、負責協調乙方現場施工有關事宜。施工范圍內所發生的水費、電費、電梯費。
第三條乙方的權利和義務
1、嚴格執行施工現場的有關規定，盡量避免噪音、灰塵等異味的污染。
2、施工過程中，乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。
3、工程由乙方負責采購的全部施工材料，應符合設計及國家環保標準。
4.、凡屬原建筑存在的質量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方采取措施。
5、乙方施工所用的設備、材料及工具等由乙方自行保管，如發生丟失和損壞由乙方自行
第四條工程款支付方式
合同生效后，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：
首期款：簽訂合同后三日內，支付合同總額的'____%，計__________元。
二期款：瓦工結束，木工進入現場日，支付合同總額的____%計元。
工程竣工經雙方驗收合格后支付至工程結算總造價的%，計元整
第五條違約責任
8.1合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失，均由責任方承擔責任，并賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。
8.2因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償守約方相應的經濟損失。
第六條爭議的解決
本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第七條附則
10.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字后生效。
10.2本合同附件包括：
(1)本工程項目的施工設計圖紙(甲方已確認的)
(2)預算表
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
簽訂日期：
房屋裝修合同2
甲方(發包方)：____________ 身份證號：________________________________
乙方(承包方)：____________ 身份證號：________________________________
根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經雙方協商達成如下協議，共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地點：_____________________________________________________________。
2、工程內容及做法：_______________________________________________________。
3、工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材。
(3)乙方包工，甲方包全部材料。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業主自行承擔。公司贈送東西，業主可放棄但不可折現，不可換別的物品。
4、工程期限__________天。
開工日期 _____ _年______月______日
竣工日期 __ ____年______月______日
5、合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________ 元。
金額大寫：_______________ ____________________________元整。
第二條、施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計， 提供預算， 提供監理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條、雙方責任
1、開工前三天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動甲方工作的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。
3、負責協調鄰里之間的關系，負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
4、不拆動室內承重結構，如需要拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保護消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條、裝修注意事項
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關并按期保質完成工程。
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
3、保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條、工程變更
1、工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1)減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。
2)增項部分：根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3)工期：減項不減工期，增項根據增項內容調整增加工期。
2、同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條、裝修材料
1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并交接手續。
2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力，國家節假日
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業管理單位問詢)。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條、質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行：
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議，申請由質量監督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料進場驗收。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。
(3)中期驗收 即工期過半木工收口。
(4)竣工驗收。
2、乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(工程結算單)。
4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單。
5、雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
6、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
7、竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協議“后方可先行入住。
8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條、工程款支付方式
1、雙方約定按下列方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現場，收拾衛生。
第十一條、違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
4、甲方未按期支付工程款，每延誤一天向對方支付違約金_______元，超過5天，乙方有權撤場并終止合同，由此產生的后果由甲方自行負責。
5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理。
6、由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十二條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條、其它條款
1、因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數交還。
3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定，所有口頭承諾均無效。
4、甲、乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的`工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發生的為準。
5、乙方遵守甲方物業部門的相關規定，如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
6、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決，以確保工程中的統一指揮和管理。
7、施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署“物品清單“。簽定之后，如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
8、負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如甲方所供材料、設備發生質量問題或規格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
9、工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
10、施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任。凡由乙方提供的材料，發生上述問題均由乙方承擔責任。
11、除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收______%人工及差旅費。
12、如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
13、合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的______%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
14、根據有關規定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定“施工責任保證書“，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
15、物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
16、本合同一式______份，甲、乙雙方各______份。
甲方(簽字/蓋章)：_________________________ 乙方(簽字/蓋章)：_________________________
_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日
房屋裝修合同3
甲方：____________
乙方：____________
在平等自愿的基礎上，甲方將自己的'房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：
一、裝修施工地點：__縣__鎮__村1號
二、工程內容：
1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
2、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。
三、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。
六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方簽字：______________
乙方簽字：______________
簽訂日期：____________
房屋裝修合同4
業主 (以下簡稱甲方)： 聯系電話：
裝修公司(以下簡稱乙方)： 聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、 工程概況
工程地址：
二、 價格
清包工費： 元，大寫：
包含項目及計算方式：
三、 付款方式
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
3 、施工中途甲方若提出任何設計方面的更改，需提供乙方相應人工費.
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失.
2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的.費用.
3、 乙方在使用甲方所購建材時，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失.
4、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素導致拖延，罰款5元每天，因乙方因素拖延工期，從人工費中罰款5元每天
七、 材料搬運
甲方應自行尋找搬運隊伍，乙方不負責任何材料方面的搬運。如需乙方搬運，需一次性付齊搬運費 元。
八、 垃圾清運
1、 乙方負責垃圾裝袋，甲方需提供垃圾袋
2、 垃圾應由甲方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、 施工工具
1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲方提供。
十、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內負責維修。
2 、因甲方材料導致的質量問題，如需維修，甲方需提供乙方相應的人工費。
十一、合同附件
1、 雙方認可的報價單。
2、 乙方開出的材料采購清單。
十二、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商。
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十三、裝修要求
以報價單中各工種的驗收標準及工藝標準為準
十四、補充條款
甲 方：
簽 章：
簽約日期：
乙 方： 簽 章： 簽約日期：
房屋裝修合同5
賣方
聯系電話：
買方
聯系電話：
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項，經協商一致，并經房屋宅基地所有權人同意，達成如下協議：
第一條房屋的基本情況
現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在_____省_____市_____區_____號_____樓室的房屋賣給乙方，并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于_____年，房屋結構為_____結構，層高為_____層，建筑層數地上_____層，建筑面積_____平方米。
第二條價格
雙方議定上述房地產按套計算，每套單價_____元，總價款為人民幣，大寫____________，即人民幣小寫_____元。
第三條付款方式及期限
1、乙方應在本合同生效之日起日內，向甲方一次性支付購房款，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式：
第四條交付期限
甲方應于購房款到賬之日起_____日內，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關系自動轉為乙方，由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任。
乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的___‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用，并向甲方支付購房款___%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的.違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續履行。
第七條關于合法、權屬的約定。
甲方保證該房產合法、權屬清楚，并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆遷，房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第九條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。
第十條本合同之附件均為本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協議復印件。
第十一條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式___份，甲、乙雙方。
第十三條合同爭議的解決。
本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決。
甲方：_________乙方：_________
簽訂地點：___________簽訂地點：___________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋裝修合同6
發包人(以下簡稱甲方)：_______________
住所：_______________
聯系電話：_______________
承包人(以下簡稱乙方)：_______________
營業執照號：_______________
住所：_______________
法定代表人：_______________
聯系電話：_______________
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點：____________________________________。
2、戶型結構：____________________________________。
套內面積____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
(3)____________________________________________。
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：_______________。
5、開工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日。
第二條 工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供,施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條 甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1、開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條 材料設備的提供
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的`，檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條 工程質量和驗收方式
1、室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準。
2、本工程質量應當符合以下標準：
(1)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
(2)《住宅裝飾裝修工程施工規范》
(3)《____市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
(4)____________________________________。
(5)____________________________________。
3、工程驗收方式由雙方約定：____________________________________。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。
第六條 工程款支付
1、工程款支付方式如下：
(1)工程價款及結算合同一經簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價款作為依據，按以下約定支付工程款：乙方進場前____日內，甲方應付總工程款的_____%，計(大寫)_________元整;
(2)當工期進度過半甲方
第二次付總工程款的_____%，計(大寫)___________元整;
(3)剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，計(大寫)______元整;工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方，甲方結清尾款。
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后，乙方應開具稅務發票。
第七條 違約責任
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款______的違約金。
3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向____市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決：
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁;
(2)向______________________人民提起訴訟。
第九條 附則
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條 其它約定
1、____________________________________。
2、____________________________________。
3、____________________________________。
甲方：_______________
________年____月____日
簽訂地點：_______________
乙方：_______________
法定代理人：_______________
________年____月____日
簽訂地點_______________
房屋裝修合同7
房屋裝修合同
本合同雙方當事人：
發包方（以下簡稱甲方）：
名稱： 昆明點邦機械設備有限公司
地址： 昆明市滇池衛城橡尚45棟2單元202室
聯系電話： 0871-7160519
承包方（以下簡稱乙方）：工程責任人 聯系電話
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點 昆明市滇池衛城橡尚45棟2單元202室
2、工程承包方式：包工包料
3、工程期限 30天
開工日期20xx年01月05日
竣工日期20xx年02月05日
4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付20xx.00元。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、因本合同雙方當事人中的.一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
甲方： 昆明點邦機械設備有限公司
日期：
乙方：
日期：
房屋裝修合同8
發包人（甲方）；
承包人（乙方）：
北京龍翔天藝建筑裝飾有限公司
發包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）北京龍翔天藝建筑裝飾有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。
1．工程概況
1．1 工程名稱：_
1．2 工程地點：
1．3 工程內容：___墻面隔斷、衛生間拆除、吊頂、墻地磚、防水、水電路敷設、木作產品、拆改項目等_______。
1．4 承包范圍：__合同附件一《工程量清單》中的所有內容。
1．5 承包方式：承包范圍內乙方包工包料
1．6 工程結構：_______。
1．7 裝飾裝修施工面積：__310平方米（以此面積為準，不因實測變更作調整）
2．工程質量
2．1 本工程質量應達到國家、寧夏回族自治區、銀川市相關質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2．2 約定標準： 。
3．5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3．6 工期順延
3．6．1 發生以下情況的，工期相應順延，乙方不承擔責任：
（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
（2）工程量增加、設計變更的。
（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
（4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
（5） 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
（6）甲方未按時支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3．6．2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3．7 工期提前
3．7．1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3．7．2 提前竣工協議應包含以下內容：
（1）提前的時間。
（2）乙方采取的技術措施。
（3）甲方為實行新技術措施提供的條件。
（4）實行新技術措施增加的費用。
4．設計
4．1 設計圖紙及技術文件的提供方式：由乙方于開工__3_日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于__3_日內審批完畢并交還乙方。
4．2 設計變更
4．2．1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4．2．2 由于設計變更造成乙方積壓材料價值大于1000元，由甲方負責處理并承擔相應損失。4．2．3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4．2．4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，雙方以工程變更簽證方式另行計價，原合同工程價款不調整。
5．工程價款
5．1 本工程價款：人民幣 ，￥ 元（詳見附件清單）。采用的計價方式為：附件清單范圍內固定總價包干方式。
5．2 本工程價款可在出現下列情況時調整：
（1）甲方確認的工程量增減。
（2）甲方確認的設計變更或工程洽商。
（3）符合“3．6．1”約定的其他工期順延條件之一的。
（4）雙方約定的其他增減或調整。
5．4 工程價款支付
5．4．1 預付款為工程總價的，支付時間為_ 合同簽訂后3天內__。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內仍不能支付，乙方可延期開工。
5．4．2 工程進度款
5．4．2．12013年7月10日前支付完成工程量對應價款的80%；
全部工程完工經竣工驗收合格，并結算后付至結算價款的95%。
工程質量保證金5%，保修期滿后無應扣除項目無息返還。
5．4．2．2 乙方未經甲方同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5．4．2．3 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款。
5．4．4每筆款項支付前，乙方應向甲方出具銀川當地正式工程款發票；甲方付至合同價款90%時，乙方應按合同總價向甲方出具發票，否則甲方有權拒絕支付工程價款。
5. 4. 5保修款為合同結算價款的5%，保修期滿一年返還2.5%、保修期滿二年后抵扣乙方未按約定進行維修的費用，無息返還剩余部分，詳見合同附件二《工程保修合同》。
6．材料設備供應
6．1 本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6．2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產品的質量、環保合格證明，并對所購材料設備質量負責。
6．3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。
6．4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的'實物標準。
6．5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。7．各方派駐本工程項目的代表
7．1 甲方派駐本工程項目的代表為：王盡業（建發集團股份有限公司房地產公司工程副總經理；謝全生（業主方銀川供電局）,職稱：共同項目負責人__
7．2 本工程項目甲方委托寧夏恒安監理公司依法對工程施工實施監理。監理工程師：___ ______ 職務：______／_________ 職稱： 注冊證書號：_________／______________
7．3 乙方派駐本工程的項目負責人為 ，是乙方在本工程項目中的代表。
7．4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
7．5 甲方代表在向乙方項目負責人發出的任何書面形式的條件和指令，乙方項目負責人應予執行，同時產生費用由甲方承擔。
8．雙方權利
8．1 甲方權利
8．1．1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。
房屋裝修合同9
發裝修合同簽訂需要注意的細節包人（甲方）：__裝修合同模板________________裝修合同電子版______
承包人（乙方）：___________裝修合同模板電子版_____________
依照《中華人民共裝修合同怎么寫和國合同法裝修合同怎么寫》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協裝修合同模板商一致的基礎上，就發包人的'家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：
第一條裝修內容
1、地點：
2、承包范圍：
3、承包方式：雙方裝修合同報價清單商定采取下列第
第二條：雙方責任
1、從合同簽定后天開始施工。
2、嚴格按照發包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室裝修合同簽訂需要注意的細節內的家具、水、暖、電、管線等。
第三條關于工期
1、期限天，開工日期年____月___裝修合同報價清單_日，竣工日期年月日。
2、如相互造成施工延續裝修合同范本簡單，賠償對方%違約金。
第四條關于材料要求
雙方商定后施工。裝修合同怎么寫
本合同一式兩份，雙方各執一份。自裝修合同書合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
甲方（公章）：________裝修合同書_乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________裝修合同
_________年____月____日_________年____月____日
房屋裝修合同10
發包方（甲方）：_________________________
承包方（乙方）：_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、法規的規定，結合本市裝飾裝修的特點，遵循自愿、公平和誠實、信用的原則，雙方對本工程的施工事項協商一致，就乙方承接甲方的裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1、工程名稱：_________________________
1.2、工程地點：_________________________
1.3、工程內容（附工程設計圖紙及文字說明和工程預算書）：_________________________
裝飾內容以圖紙和預算為依據，實際施工如有增減應征得雙方同意，并以書面形式予以確認，增減部分按實際結算。
1.4、承包方式：經充分協商雙方確定為_______________類承包方式。
a類為乙方包工、包全部材料；
b類為乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；
c類為乙方包工、甲方包全部材料。
1.5、根據設計圖紙及工程預算書內容和承包方式。
雙方確定合同額為_______________元，金額大寫（人民幣）。
設計費為_______________元，金額大寫（人民幣）。
1.6、工程期限：根據國家建設裝飾工程工期定額、雙方商定。自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情況，工期相應順延。
1.6.1、按施工準備規定，不能提供施工現場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工。
1.6.2、不屬于系數范圍內的重大設施變更，提供工程資料不準致使設計方案改變或出于施工無法進行而影響進度。
1.6.3、在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
1.6.4、甲方現場負責人監理簽證不及時而影響下一道工序施工。
1.6.5、因甲方材料供應不及時而影響施工。
1.6.6、未按合同規定撥預付款，工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
1.6.7、因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。
第二條工程質量標準
工程質量標準：優良。按（GB50210—20xx）建筑裝飾、裝修工程質量標準驗收規范執行。
第三條甲方義務
3.1、開工前_______________天，為乙方接通施工現場、電、水、交通、負責直協調工作。
施工期間：甲方需派現場負責人會同乙方對隱蔽工程進行24小時檢查驗收，合格后并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據。
3.2、不拆動原建筑承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
3.3、做好及時供應工作，發現材料不足時需立即補足。
3.4、參與工程質量和施工進度的監理負責工程竣工驗收。
第四條乙方義務
4.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
4.2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。
4.5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
4.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。
第五條工程變更
5.1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更，應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
5.2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目，應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意后，雙方應辦理簽證，作為追加合同價款和結算的依據。
5.3、因甲方提出設計或項目變更的，工期相應順延。
第六條工程驗收
6.1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
6.2、甲方接到驗收報告后三日內組織驗收，并在驗收后三日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用；由甲方原因造成的修改，其修改費用由甲方負責。
6.3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后三日內不組織驗收，或驗收后三日內不提出修改意見，視為驗收合格。
6.4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的，甲方不得使用；如甲方強行使用，乙方不予承擔保修，并視為工程竣工及驗收合格。
第七條工程款交付方式
7.1、第一次于合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。
7.2、第二次于工程進度的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即______元。
7.3、第三次于工程進度的_____%時，甲方支付合同總額的______%，即________元。
7.4、工程驗收合格后，由乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方，甲方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結算清單，七日內付清余款。
第八條違約責任
8.1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
8.2、未辦理驗收移交手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
8.3、因單方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
8.4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.5、由于甲方原因，工期延誤，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.6、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理工期不予順延。
8.7、由于乙方原因，工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
第九條保修
9.1、本工程保修期為壹年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。
9.2、乙方提供終身維修服務，保修期外的維修費用由甲方負責。
9.3、人為破壞及外來因素，甲方指定或提供材料的質量原因，自然災害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
第十條糾紛解決方式
10.1、本合同履行期間，雙方如發生糾紛，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
10.2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_______________仲裁委員會申請仲裁；或向_______________人民法院提起訴訟。
第十一條其它項目具體規定
11.1、因工程施工而產生的.垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責垃圾清運費（此費用不在工程價內）
11.2、工程竣工決算以實際工程量計算為準。
11.3、增減項目由雙方協商，雙方簽證為依據。
第十二條附則
12.1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
12.2、甲、乙雙方直接鑒定合同，本合同一式________份，甲乙雙方各執________份。
12.3、本合同在工程竣工驗收和款項結清后自動終止。
12.4、本合同實行當事人自愿簽證原則，可將合同文本提交所在市（區）縣有關簽證部門進行簽證，以保護合同雙方當事人的合法權益。
12.5、合同的其它附件。
甲方（簽章）：_____________________
乙方（簽章）：_____________________
委托代理人：____________________
托代理人：____________________
聯系電話：______________________
聯系電話：______________________
地址：_________________________
地址：_________________________
簽約地點：______________________
簽約時間：______________________
承接方(乙方)：____________聯系電話：________
工程名稱：_____________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同以便共同遵守。
一：工程概況
1.工程地址：____________。
總計：施工面積______平方米。
2.施工內容：詳見本合同附件《工程預算施工項目表》和施工圖。
3.委托方式：包工包料。
4.工程開工日期：____年___月___日。
5.工程竣工日期：____年___月___日。
6、工程總天數：_____天。
二：工程價款
工程總價(大寫)______元，詳項見合同附件《裝修工程施工項目預算表》。
三：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付工程款的50%;約(大寫)_____元。
2.當木工結束乳膠漆開工前應付工程款的40%;約(大寫)_____元。
3.工程竣工，甲方驗收后結清余款10%;約(大寫)_____元。(在工程完工當日結清。)
4.甲方在接到乙方付款通知后，應在24小時內付款，逾期不付款，乙方有權停止施工。
5.施工過程中如有增減或須要變更的項目，雙方應簽訂補充合同，并由乙方開具施工變更令，通知施工工地負責人。所增項目價款，當場結清。
6.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天，按未付工程價款額的1%支付給乙方，施工工期順延一天，依此類推。
7.項目施工后，甲方要求拆除和改動的，甲方須補出所用材料費及人工費，鄭州市以外地區，酌情收取異地施工費。
8.工程結束甲方驗收合格后，需當日結清余款方可入駐使用。
四：工程工期
1.若因乙方原因而延遲完工，每延遲一日，每日按總工程款的1%作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。若因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，施工人員工費由甲方支付(x00元/人/日)。工期順延。
2.由甲方自行提供的材料，因材料自身質量不合格而影響工程質量、效果和工期的，所造成返工的所有費用由甲方承擔;由于乙方施工原因造成的，所有費用由乙方承擔。
3.施工中，甲乙雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，繼續施工。
4.施工中，甲方未經乙方負責人同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容，所引起的質量問題和工期延誤，甲方自負。
五：工程驗收
1.工程質量驗收，工程施工項目全部結束后，乙方須通知甲方驗收。
2.甲方在接到乙方通知后，在三天內前來驗收，逾期仍未驗收的，視為甲方自動放棄權利、默認質量合格。如有問題，甲方自負責任。若甲方自行搬進使用，視為驗收合格。
3.驗收合格后，當日付清所以工程款項。
4.工程驗收及結算人，以本合同簽訂人為負責人。
六：其他事項
1、甲方必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底，并提前聲明特殊注意事項說明，否則后果自負。
2、二次裝飾工程前，甲方應全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對未能騰空的房屋中所滯留的家具陳設物等，如有丟失或者損壞，乙方不負任何責任。
3、甲乙雙方負責人在無特殊情況下，手機應保持開機狀態，或留下備用聯系方式，以便發現問題時，當場及時協商解決，以保施工的順利完成。
4.特殊尺寸和特殊要求(如貨架的樣式，及燈具的類型，室內燈光控制，門頭是否要求燈光，插座，開關，電話線的安放位置)，甲方應在乙方施工前，到場詳細告訴乙方負責人員。否則，乙方按常規施工后，甲方要求重新整改的，乙方可不予整改，或收取整改所需費用。
5.異地施工費收取標準：x元/公里。
七：違約責任
合同簽訂生效后，單方擅自解除合同的，應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因單方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應按實際損失額補償。
八：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，應盡快積極協商解決。
九：合同的變更和終止
工人及材料進場后，若單方須終止合同，須以書面形式提出，并按合同總價款的10%交付違約金給對方，辦理終止合同手續，則本合同解除。
十：合同生效
1.本合同及合同附件、工程項目預算表由甲乙雙方簽字后即生效。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
3.本合同施工內容，以工程項目預算表為準!
甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
房屋裝修合同11
原告：__________________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________
聯系電話：________________________
被告：____________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________
聯系電話：________________________
訴訟請求：
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元，并支付原告上述款項自_____年___月____日起至實際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準利率計算);
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年_____月____日，被告將__________工程發包給原告，并與原告簽訂了《_________合同》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款______，余下_____質量保證金，待保修期滿______年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____(大寫)年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的'定金。_____年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為保護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法予以判決。
______人民法院
具狀人：_______
___年___月___日
房屋裝修合同12
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方在認真閱讀本協議書后，本著公平自愿的原則，同意簽定本協議，以便共同遵守：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程性質：
四、工程范圍：各單項工程詳見工程項目一覽表(即概算書)。
五、工程造價：￥ 元(大寫人民幣 元整)。
六、工程價款結算：簽定協議時付定金 500 元;木工開工前需預付工程款的60%即元，木工完工后再付30%即 元，聚脂漆驗收后付7%即 元，全部竣工驗收除留保修金 元后結清協議約定所有尾款;保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發生糾紛，協商不成時，到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決，工期順延。
七、施工與設計變更：根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更，另做調整，超出原來設計范圍的發生費用由甲方承擔，變更圖由甲乙雙方商定。實際發生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工，甲方仍要求變更的，不要找任何借口，必須補償給乙方已經施工的損失，如拒付，乙方有權停止施工。
八、竣工驗收：竣工后即進行驗收，驗收標準按照甲乙雙方商定的協議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的情況下按此驗收);如當時未提出異議，或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格，并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延)，另定日期，若驗收合格，甲方應承認原竣工日期，并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元～100元/天)。對于驗收不合格的，乙方應在工程約定的時間內修復完畢，若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下)，選擇下面其中一種方式來解決：1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的，不論工期，修復好為止，費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限：自 年月日起至 年月日止;工期：天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的，最后交工日期也順延)，如超，則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任：
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的，每延期1周期(10天為一周期)，乙方向甲方支付已付款2‰的違約金，但不支付
此因之外的任何違約金或補償金;乙方不需墊付資金，特此說明。如墊付，甲方除應付墊付的資金外，還需支付此款項10‰/天的周轉金利息和20‰/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工，甲方應補償給乙方因此造成的損失80元/天的補償金。如甲方未及時付款，則乙方就此停工，甲方付款后再繼續進行施工，工期順延(停幾天，順延幾天)。如甲方要求提前交工，每提前一天，應向乙方支付200元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協議書。 十一、在施工中，因雙方意見不一致而造成停工，均不計為誤工，工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的.一切后果由甲方自負，給乙方造成的損失，甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，商定后方能進行該項目的施工，簽字后或口頭答應都可以進行施工，施工了，就說明雙方都同意了，如果未能通過則停止施工，停幾天，工期就順延幾天，由此影響竣工日期，順延工期。《變更單》所列費用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款，如拖欠，按第十項第二款規定的逾期違約金的2倍支付此違約金)，以便后面的其它工程繼續進行。甲方因故未簽變更單，但已付或未付變更單所列費用，都可以在工程竣工之后結算。
十二、協議的變更、解除和延期開工：協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，簽訂《變更單》。如要終止協議，提出終止協議一方，要以書面形式提出，應按協議總價款的20‰支付違約金，并辦理終止協議手續。甲方如要延期開工，須交納500元延期開工違約保證金，并簽訂《工程延期開工協議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度，除工期順延外，還應補償乙方因此而造成的損失，甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議依法簽訂，認定簽字，簽字生效。協議附件為本協議的組成部分。協議附件包括：1.《工程項目一覽表》;2.《驗收單》;3.《變更單》;4.《驗收約定》;5.《工程延期開工協議》。
甲方：
電話：
簽訂地點：
乙方：
電話：
簽訂日期：
房屋裝修合同13
委托方（甲方）：______________________________
承接方（乙方）：______________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________。
2.居室規格：____________________________________。
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.工程開工日期：20xx年12月xx日
5工程竣工日期：20xx年12月xx日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
第四條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的______%；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的______%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
第六條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條：合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第八條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
房屋裝修合同14
甲方（房主）：
一、乙方給甲方裝修房屋。面積為102平米，地址：西寧市共和南路夏都大道東12層12樓。此裝修包工包料，一切材料由乙方提供，甲方驗收后才能使用，如不屬合甲方的要求，必須馬上停工，更換材料，必須達到甲方的`滿意。
二、裝修總費用￥13。8萬元，大寫：拾叁萬捌仟元整。為其余款項在工程完工并驗收合格后付總價款的99。5%。剩余款在甲方使用三月后沒有發現任何質量問題后付清0。5%的款項。乙方必須按照甲方的要求進行施工，做到保質保量。如發現質量問題，一切后果由乙方承擔。
三、本協議一式叁份，甲、乙雙方各執一份，見證人一份。雙方簽字后生效。
甲方：_________
乙方：_________
見證人：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
房屋裝修合同15
委托方（甲方）：___________
承接方（乙方）：___________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
____________________。
二、施工時間：
20_____年_____月_____日，竣工日期20_____年_____月_____日，工程總天數：_____天。
三、形式結構：
房屋__________，裝修面積_____平方米。
四、工程項目：
詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容清單》。
五、承包方式：
乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質量和規格，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
六、由乙方負責施工，由甲方負責監督施工。
七、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
八、工程造價：
材料和裝修人工費共計__________元人民幣。
九、付款方式：
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的20%，剩余80%尾款在20_____年_____月_____日之前付清，如甲方沒在規定的`時間內付清尾款，甲方每天應付每款的0。1%進行補償給乙方。
十、付款賬號：_________________________。
十一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：__________乙方：__________
簽字（蓋章）：__________簽字（蓋章）：__________
聯系電話：__________聯系電話：__________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【房屋裝修合同】相關文章：
房屋的裝修合同08-12
房屋裝修合同05-27
房屋裝修合同06-28
裝修公司房屋裝修合同范本06-19
房屋裝修合同模板家裝修合同模板11-17
房屋個人裝修合同04-24
區域房屋裝修合同05-07
【精】房屋裝修合同08-01
裝修房屋合同07-07
簡單的房屋裝修合同07-30