土方施工合同
簽訂建設工程施工合同，必須以建設計劃和具體建設設計文件已獲得國家有關部門批準為前提。下面是小編整理的幾篇土方施工合同范本，歡迎閱讀參考。
土方施工合同范本一
發包人 (以下簡稱甲方)
承包人 (以下簡稱乙方)，經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執行。
一、承包項目：本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。
二、承包方式：包挖、包運、平整，不得轉包。
三、承包價格：開挖、運輸土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求：按圖紙要求尺寸進行開挖，自 月 日開始施工，在 天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。
2、做好水溝和排水設施。
達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完后須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求：
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。
否則出現安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。
保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
七、結算方式：采用現金支付形式，開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁與調解：如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
單位工程負責人(甲方)：
承包班組長(乙方)：聯系電話：
聯系電話：
年 月 日 年 月 日
土方施工合同范本二
(甲方)
立合同單位(人)：南通二建奧體中心項目部
(乙方)
現因甲方工程需要，將該土方工程承包給乙方，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：
一、工程名稱：南京奧體中心工地(南通二建項目部)土方工程，工期：按甲方要求保期保質保量完成。
二、乙方挖土方外運單價按22.5元/立方米計算，內倒挖土方(運距在300米以內)單價按12.5元/立方米計算。
基坑土方整板余留10公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工負責清理，22個大承臺土方機械挖土按45%計算，人工挖土按55%計算，人工清理土方單價另外增加18.5元/立方米。
三、工程量計算方式：按場地實挖土方量計算。
四、工程驗收，工程竣工結束后，甲方開據簽證單。
五、付款方式：該工程結束，付總工程款地70%，余款當年內結清。
六、乙方負責場外渣土保潔清理。
七、甲方負責該工程地下排水作業，負責夜間噪音證辦理，提供乙方夜間照明及派技術人員場指導施工及控制標高。
八、如遇障礙物及未盡事宜共同協商解決。
九、合同有效期：本合同一經雙方簽字與公證后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方代表： 乙方代表：
聯系： 聯系：
二00 年三月八日
【土方施工合同】相關文章：
土方施工合同08-27
土方承包施工合同集錦11-05
土方工程承包施工合同最新12-01
土方開挖施工方案10-07
土方施工方案范本10-07
土方開挖施工方案11-10
土方工程施工合同范本10-10
土方工程施工合同（精選18篇）09-23
土方開挖施工方案范本10-07
山體土方開挖施工方案10-07