工程協議書

時間：2022-07-04 05:51:57 協議書

關于工程協議書范文九篇

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟協議有著直接或間接的聯系，簽訂了協議就有了法律依靠。那么協議怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的工程協議書9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關于工程協議書范文九篇

工程協議書篇1

　　協議書編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商并共同努力，于年月日完成該項工程的結算工作，雙方同意就本工程結算事宜達成協議如下：

　　1、本結算協議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執行價款的最終核定，并不解除乙方與甲方簽署的（以下簡稱“本工程”）的施工合同中所規定的'所有責任及義務，除非該責任及義務已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢（包含保修期內的所有責任及義務）。

　　2、雙方同意，除乙方未能履行合同規定的責任而發生保修金扣款外，從本結算協議書簽定之日起，互不向對方提出增減工程費用要求。

　　保修期間乙方負責人姓名：

　　聯系電話：

　　合同編號：

　　合同價：

　　結算總價：

　　3、本協議自簽訂之日起生效，為合同書不可或缺的一部分，若與合同書有不一致之處，以本協議相關規定為準。

　　4、協議書原件與此結算書封面一起作為工程結算款支付的依據。

　　5、本協議一式貳份，甲乙雙方各壹份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

工程協議書篇2

　　甲方：福州衛華起重機械機械有限公司

　　乙方：福州升達冶金技術開發有限公司

　　經甲乙雙方友好協商，就乙方償還所欠甲方貨款事宜，達成如下還款協議：

　　一、甲乙雙方確認，截止本協議簽訂之日，乙方共欠甲方貨款人民幣52500元（大寫:五萬貳仟伍佰元）；

　　二、乙方承諾，自本協議簽訂后至20xx年3月31日前將上述欠款全部償還給甲方；

　　三、若乙方未按照本協議第二條約定的時間償還欠款，則從違約之日起按所欠貨款額的日千分之**向甲方支付逾期還錢違約金；

　　四、履行本協議發生的'爭議或與本協議有關的爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方均可在原告所在地法院提起訴訟；

　　五、本協議雙方蓋章之日起生效。協議一式四份，雙方各執兩份，每份都具有同等的法律效力。

　　甲方：___________ 乙方：_____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程協議書篇3

　　GF—1999—0201

　　合同編號：

　　建設工程施工合同

　　發包人（全稱）：_無錫市濱湖區藍天養老院__

　　承包人（全稱）：_江蘇中軒建設有限公司_

　　中華人民共和國建設部制定

　　國家工商行政管

　　理局

　　第一部分協議書

　　承包人（全稱）：_____________________________________________________________________依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱： ______________ 工程地點： ________________ 工程內容：__________________________________ 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號： _______________________

　　資金來源： ________________________________

　　第二條工程承包范圍

　　承包范圍：__施工圖所含的全部工程項目

　　第三條合同工期

　　開工日期：___（以進場通知為準）

　　竣工日期：__以補充協議為準合同工期總日歷天數_____________天

　　第四條質量標準

　　工程質量標準：________合格

　　第五條合同價款

　　金額（大寫）： ______________________________元（人民幣）

　　￥：_____________________元。

　　第六條組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　１、本合同協議書

　　２、中標通知書

　　３、投標書及其附件

　　４、本合同專用條款

　　５、本合同通用條款

　　６、標準、規范及有關技術文件

　　７、圖紙

　　８、工程量清單

　　９、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　第八條承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　第九條發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　第十條合同生效

　　合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定_____經雙方簽字蓋章___________________后生效。

　　發包人：（公章）：承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　第二部分通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　１．詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

　　1.1 通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。

　　1.2 專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3 發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4 承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.5 項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.6 設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.8 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

　　1.9 工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。

　　1.10 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的'工程。

　　1.11 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　1.12 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.13 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　1.14 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

　　1.15 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.16 竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　1.17 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　1.18 施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.20 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.21 索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的

工程協議書篇4

　　委托人（甲方）：__________________

　　受托人（乙方）：__________________

　　茲由甲方委托乙方辦理工程結算造價業務，經雙方協商同意共同遵守如下條款。一、委托造價結算項目名稱、目的

　　______________________________________________________________。二、委托結算造價的時間

　　自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。三、委托造價結算的方式

　　______________________________________________________________。四、雙方責任

　　（一）甲方須向乙方提供真實、準確的資料；

　　（二）乙方有責任按照甲方委托的內容和要求按時按質完成結算造價工作；（三）乙方有為甲方所提供的資料、文件及結算報告書內容等進行保密的義務。五、雙方違約責任

　　（一）甲方拒絕或未按期向乙方支付業務費，乙方有權停止工作或不向甲方提供結算報告書；

　　（二）甲方未同乙方協商而擅自變更或減除已簽訂的協議，不得索要已支付給乙方的`款項；

　　（三）甲方未及時向乙方提供真實、合法的資料，由此產生的不良后果由甲方負責，乙方不承擔責任，并支付乙方總協議收入25％的違約金；

　　（四）乙方在甲方的積極配合下，不能按期完成結算工作，或未同甲方協商擅自變更、減除乙簽訂的協議，應視為違約，違約金為總協議的25％。六、收費標準及結算方式

　　（一）收費標準：_____________________________________________。

　　（二）結算方式：按收費標準，經雙方協定，由甲方預付乙方審計費_________元，待審計驗證結束后一次結算。七、其他事項

　　（一）本協議經雙方簽字，并加蓋單位的公章或合同專用章后，即發生法律效力；（二）本協議正本一式三份，具有同等法律效力；

　　（三）如遇到國家有關政策調整、法律修改及其他不可抗力事件，導致甲、乙雙方或任何一方無法履行本協議，所遺留問題由雙方協商解決。

　　甲方（公章）：__________ 法人代表（簽字）：______ 聯系人：________________ 地址：__________________ 電話：__________________ 開戶銀行：______________ 帳戶：__________________ _________年_____月____日乙方（公章）：__________ 法人代表（簽字）：______ 聯系人：________________ 地址：__________________ 電話：__________________ 開戶銀行：______________ 帳戶：__________________ _________年_____月____日

工程協議書篇5

　　本協議書于_________年_________月_________日由_________（以下簡稱“業主”）為一方與_________（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業主欲建成本項工程，即_________并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。

　　茲為以下事項達成本協議：

　　1．本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2．下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解

　　（a）中標函；

　　（b）上述投標書；

　　（c）合同條件；

　　（d）規范；

　　（e）圖紙；

　　（f）工程量清單。

　　3．考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4．業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的.款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據。本協議書于上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。

　　在_________在場的情況下，蓋的正式印章如下或在_________在場的情況下，由下述簽字蓋章并遞交。

　　業主（簽章）：__________________

　　_________年_________月________日

　　承包人（簽章）：________________

　　_________年_________月________日

工程協議書篇6

　　工程合約編號：

　　承判人：

　　承判工程：

　　經xx物業管理（S）有限公司和承判人雙方核對并同意：

　　一、最終結算工程款項如下：

　　1、完成合約工程金額：

　　2、額外工程金額：

　　3、代工金額：

　　4、其它金額：

　　共計總金額：

　　二、總金額中應扣除的項目：

　　1、公司代支付材料及墊付等金額：

　　2、其它扣款：

　　三、實際支付金額（總金額－扣除金額）：

　　截至20 年月日止支付承判金額：

　　其中：第一次：第二次：

　　尚有保固金額：

　　上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

　　雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

　　立協議人：xx物業管理（S）有限公司代表:

　　承判人：代表:

　　日期: 20 年月日

工程協議書篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著誠信互利的原則，現就甲方擴建寺院工程項目達成協議如下：

　　一、工程概況，工程承包范圍：

　　1、鐘樓、鼓樓規格：室外寬m，室外長m，天，皇殿規格：室外寬m，室外長m，廂房層規格：室外寬，室外長 m，大雄寶殿規格：室外寬 m，室外長 m，基礎建設，室內地板規格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承擔。（不包括室內的佛臺和室外的走廊、欄桿、石板、油漆彩繪）

　　2、以上規格尺寸如有更改或增加情況，則以聯系單簽證為準。

　　二、結算方法：一次性包價

　　1、鐘樓：萬元，廂房萬元，大雄寶殿萬元。

　　2、人工材料補差，遠距離運輸：

　　3、管理人員和工人安全保險：萬元

　　合計總造價是：元整

　　4、施工用電、用水由寺院負責支付。

　　三、付款方式：

　　1、本協議簽訂后，機械人工進場施工，八天內付工程款元，基礎澆好付工程款萬元，主體結頂付工程款萬元，屋頂蓋瓦開始付工程款萬元，完工付工程款萬元，余款一年內付清。

　　2、工程質量達到國家驗收標準為合格，安全實行團體保險，希望乙方時刻做好防范工作。

　　3、工期以開工報告為準，工期

　　四、驗收標準：

　　1、驗收標準以乙方提供的'圖片為準。

　　五、違約責任：

　　1、若乙方未能按合同規定時間內如期完工，則均屬違約，應給予甲方經濟賠償，賠償金額為工程總造價的 10 %。

　　2、若甲方未能夠按期付款，則均屬違約，應給予乙方經濟賠償，賠償金額按工程總造價的。

　　3、本協議委托內容確定以及費用總額，委托變更、中止、解除和提前終止需雙方書面確認。如任何一方違約，違約方須賠償對方所有損失。

　　六、爭議解決：

　　如雙方有不統一認識的地方，雙方應本著友好的精神協商解決，如雙方有不同意見，則根據國家有關合同法標準規定執行。如再若發生不同意見，可申請法院解決。

　　七、本協議一式四份，雙方各執兩份，均具有同等法律效應。

　　八、協議書未盡事宜由雙方另行協商簽訂補充協議給以確定，補充協議與本協議書有沖突的則以補充協議書為準。

　　九、本協議自簽定之日起生效。

　　甲方代表（蓋章）：乙方代表（蓋章）：

　　法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：

　　或指定授權人：或指定授權人：

工程協議書篇8

　　甲方:XXX有限公司

　　乙方:XXX有限公司

　　關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

　　1. 甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:550萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于20xx年9月10日前支付100萬元，20xx年10月支付100萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付50萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的20％的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2. 乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項后，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3. 乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4. 乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用10萬元人民幣。

　　5. 本協議自簽署之日起三日內，雙方應向濟南市長清區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

　　6. 雙方關于該建設項目的'糾紛至法院出具調解書后終結，今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。

　　7. 本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，濟南市長清區人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):

　　法定代表人:

　　地址:

　　乙方(簽字或蓋章):

　　法定代表人:

　　地址: