工程延期補充協議范本
建筑工程是有規定的工期的，在相應的工期里面必須要按時的完工，要是不按時完工的話而預計會有延期的情況，就需要打一個工程延期的申請，避免賠償延期錢。以下是小編整理的工程延期補充協議范本，歡迎閱讀！
工程延期補充協議范本一
協議編號：
甲方：
乙方：
甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成一致，簽訂以下補充協議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(服務時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的'內容按照原合同執行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。
4、因本協議發生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方： 乙方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：
日期： 日期：
工程延期補充協議范本二
發包方：房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)
承包方：建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設施工合同的基礎上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協議如下：
一、項目概況：
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設1到2層商業用房，均為框架結構。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進度
本工程主體全部結頂，并進過中間安全、結構驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農民土地政策協調處理延誤。
2、工程基礎施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現經甲乙雙方協商，經甲方同意確認，原合同竣工日期20xx年8月9日順延至20xx年6月30日。
五、協議生效
協議訂立時間： 年 月 日。
協議訂立地點：建筑工程有限公司，本協議一式四份，雙方各執二份，本協議雙方簽字蓋章之日起生效。
發包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
【工程延期補充協議】相關文章：
延期還款補充協議的范本10-11
合同延期補充協議書（通用7篇）11-28
工程補充協議02-26
工程補充協議范本02-23
工程補充協議(15篇)04-17
工程補充協議15篇03-17
裝飾工程合同補充協議09-06
工程合同補充協議書03-25
工程補充協議書（熱門）09-21
工程補充協議(集錦15篇)04-24