拖欠工程款答辯狀
答辯狀應該要有扎實充足的證據做為輔助，這樣的答辯狀才是有理有據的，才具有說服力。在當下社會，我們很多糾紛都會選擇在法庭上解決，我們開庭前都會提前做好答辯狀，以下是小編為大家整理的拖欠工程款答辯狀，歡迎大家分享。
答辯人：
法定代表人：
地址：
被答辯人：
地址：
因張某訴拖欠工程款糾紛一案，現依法提出答辯如下：
答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回張某不合理且不合法的訴訟請求。
事實與理由：
原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程，未按操作規程施工，存在明顯的工程質量問題，拉風槽不能正常排風，我公司多次通知原告，原告也派人來到過現場查看維護，但一直未能維修好。
_______年_______月_______日，我公司出具書面函件給原告時，也已明確要求原告，要保證凈化工程的正常運轉，維修及維護，不能影響生產。但事實上，原告根本未維修好。造成答辯人公司經常停工待產。
原告要求從_______年_______月_______日起計算利息，明顯于法無據。
首先，該工程一直組織有關方面的人員進行正式驗收，特別是未能通過環保檢測，合同約定驗收合格后_______天內付清尾款，至今未能驗收合格，無法取得環保和消防部門的驗收許可證。
另外，_______年_______月_______日我公司答應給付尾款，但條件是必須進行維護，保證生產，但原告未進行維護。
綜上，請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。
此致
_______區人民法院
答辯人：______________
______年_____月_____日
附：答辯書副本_____份；
證據材料______份。
【拖欠工程款答辯狀】相關文章：
工程款糾紛答辯狀10-30
拖欠工程款起訴狀11-28
拖欠工程款起訴狀11-02
拖欠工程款起訴狀(優秀)07-18
拖欠工程款起訴狀范文06-28
拖欠工程款起訴狀范本05-19
無拖欠工程款的承諾書06-09
拖欠工程款起訴狀范本11-08
無拖欠工程款的承諾書06-08
無拖欠工程款承諾書01-07